- 建造师案例题
题干:某公司竞标承建XX高速公路工程。开工后不久,由于沥青、玄武岩石料等材料的市场价格变动,在成本控制目标管理上,项目部面临预算价格与市场价格严重背离而使采购成本失去控制的局面。为此项目经理要求加强成本考核和索赔等成本管理工作。路基强夯处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;工程量由计量工程师负责计量。施工过程中,在进行到设计施工图所规定的处理范围边缘时,承包方在取得旁站监理工程师认可的情况下,将夯击范围适当扩大。施工完成后,承包方将扩大的工程量向计量工程师提出了计量支付的要求,遭到拒绝。在施工中,承包方根据监理工程师的指令就部分工程进行了变更。在土方开挖时,正值南方梅雨季节,遇到了数天季节性的大雨,土壤含水量过大,无法进行强夯施工,耽误了部分工期。承包方就此提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔
题目:计量工程师拒绝承包方提出的超范围强夯的工程量的计量支付是否合理?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
合理。其理由,第一,该部分的工程量超出了设计施工图的要求,即超出了合同规定的范围,不属于计量工程师计量的范围。计量工程师无权处理合同以外的工程内容。第二,监理工程师认可的是承包方保证工程质量的技术措施,技术措施费用应由承包方自行承担。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】监理工程师为什么拒绝评定?
- 2 【建造师案例题】 按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
- 3 【单选题】发包人因工程质量有异议,拒绝办理竣工结算的,已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按( )执行。
- A 、工程保修合同
- B 、检测鉴定机构的检测结果
- C 、单价合同
- D 、法院裁决
- 4 【建造师案例题】简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。
- 5 【建造师案例题】 按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
- 6 【多选题】堤防工程专业承包范围包括()。
- A 、河道、湖泊的河势控导工程
- B 、河道、湖泊的险工处理工程
- C 、河道、湖泊的堤防填筑工程
- D 、河道、湖泊的防渗导渗工程
- E 、河道、湖泊的填塘固基工程
- 7 【建造师案例题】简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。
- 8 【建造师案例题】简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。
- 9 【建造师案例题】监理工程师拒绝承包方提出的加宽工程量计量支付是否合理?说明理由。
- 10 【建造师案例题】简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。