- 建造师案例题
题干:某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m×20m,基坑挖深为12m,围护结构为600mm厚地下连续墙,采用四道φ609mm钢管支撑,竖向间距分别为3.5m、3.5m和3m。基坑周边环境为:西侧距地下连续墙2.0m处为一条4车道市政道路;距地下连续墙南侧5.0m处有一座五层民房;周边有三条市政管线,离开地下连续墙外沿距离小于12m。项目经理部采用2.0m高安全网作为施工围挡,要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一责任人进行安全管理,对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训,考试合格持证方可上岗。基坑施工方案有如下要求。(1)基坑监测项目主要为围护结构变形及支撑轴力;(2)由于第四道支撑距坑底仅2.0m,造成挖机挖土困难,把第三道支撑下移1.0m,取消第四道支撑。
题目:事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
事件一中,施工单位不可以索赔费用和工期。理由:由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。事件二中,施工单位可以索赔费用2万元,可以索赔工期4d。理由:由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担,且1号基础灌注桩是关键工作,因此既可以索赔费用,也可以索赔工期。事件三中,施工单位不可以索赔费用和工期。理由:虽然钢筋是由业主提供的,但是施工单位应进行检验,未经检验而用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件1中,施工单位可以获得索赔费用是多少?并说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件1、2、3中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 4 【建造师案例题】事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 6 【建造师案例题】事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 8 【建造师案例题】事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
- 9 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 10 【建造师案例题】事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
热门试题换一换
- 根据某工程项目的各项工作的持续时间和工作之间的逻辑关系,编制的单代号网络计划如下图所示(时间单位:月)。工作B的总时差和自由时差为( )个月。
- 根据我国《合同法》,效力待定的合同包括( )。
- 下列合同中,合同当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的有( )。
- 施工成本分析就是根据会计核算、统计核算和( )提供的资料,对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析。
- 关于建设工程质量政府监督的说法,正确的是( )。
- 施工过程中会产生噪声污染,施工单位应在开工15日以前向()申报环境噪声污染防治情况。
- 适用于二级和二级以下公路的粒料类基层有()。
- 在地质条件复杂地区建设矿山,如勘探阶段工作不能满足要求,应进行()。
- 三角测量的网(锁)布设,各等级的首级控制网,宜布设为近似( )的网。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载