- 简答题
题干：某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订的施工合同约定:工程合同价为200万元,工期6个月;预付款为合同价的15%;工程进度款按月结算;保留金总额为合同价的3%,按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留,扣完为止;预付款在工程的最后三个月等额扣回。施工过程中发生设计变更时,增加的工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价,间接费费率8%,利润率5%,综合计税系数3.41%;发生窝工时,按人工窝工费50元/工日、施工设备闲置费1000元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事件:事件1:基础工程施工中,遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物导致直接工程费增加10万元,措施费增加2万元,人工窝工60工日,施工设备闲置3台班,影响工期3天。事件2:为了保持总工期不变,建设单位要求施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工,但需增加赶工费5万元。为此,施工单位提出了费用补偿要求。事件3:主体结构工程施工时,施工单位为了保证工程质量,采取了相应的技术措施,为此增加了工程费用2万元;项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后,及时组织了验收,验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请,要求建设单位支付增加的2万元工程费用。事件4:经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)见表。
题目：该工程保留金总额为多少?依据表,该工程每个月应扣保留金多少?总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案该工程保留金总额=200万元×3％=6万元。第1个月扣留保留金=40万元×10％=4万元。第2个月扣留保留金=(6-4)万元=2万元。该工程预付款=200万元×15％=30万元。总监理工程师第1个月应签发的实际付款金额=(40-4)万元=36万元。总监理工程师第2个月应签发的实际付款金额=(50-2)万元=48万元。总监理工程师第3个月应签发的实际付款金额=40万元。总监理工程师第4个月应签发的实际付款金额=(35-30/3)万元=25万元。总监理工程师第5个月应签发的实际付款金额=(30-30/73)万元=20万元。总监理工程师第6个月应签发的实际付款金额=(25-30/3)万元=15万元。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?
- 2 【简答题】每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?
- 3 【简答题】该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?
- 4 【简答题】该工程保留金总额为多少?依据上表,该工程每个月应扣保留金多少?总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?
- 5 【案例分析题】该工程保留金总额为多少?依据表6-1,该工程每个月应扣保留金多少?总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?
- 6 【简答题】该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?
- 7 【简答题】该工程保留金总额为多少?依据表6-1,该工程每个月应扣保留金是多少?总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?
- 8 【简答题】该工程保留金总额为多少?依据表6-1,该工程每个月应扣保留金是多少?总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?
- 9 【简答题】本工程的保留金为多少?在几月扣完?
- 10 【案例分析题】该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？
热门试题换一换
- 设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )d以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延；在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
- 依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
- 根据我国现行规定，下列必须实行监理的项目有( )。
- 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同 ()。
- 在计算措施项目综合单价时,对于夜间施工费、二次搬运费等,一般按()计价。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,当发生工程变更,原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时,变更工程的价格应()。
- 监理工程师在设备试运行过程中的质量控制,主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行,并督促其做好试运行的()。
- 勘察阶段监理的工作内容有()
- 下列说法中关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Q3b3