- 单选题根据《标准施工招标文件》关于暂停施工的说法,正确的是( )。
- A 、因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
- B 、发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的安全保障
- C 、施工中岀现意外情况需要暂停施工的,所有责任由发包人承担
- D 、由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有杈要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
本题考查的是施工承包合同的主要内容。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障,故选项B错误。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,故选项D错误。C选项错误,正确表述为,施工中出现意外情况需要暂停施工的所有责任由责任方承担。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于施工合同索赔程序的规定,正确的是()。
- A 、设计变更发生后,承包人应在14天内向发包人提交索赔通知
- B 、索赔事件持续进行,承包人应在时间终了后立即提交索赔报告
- C 、承包人在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书
- D 、索赔意向通知书发出后42天内,承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料
- 2 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是()。
- A 、由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润
- B 、发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
- C 、因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
- D 、施工中出现一些意外需要暂停施工的,所有责任由发包人承担
- 3 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于发包人责任和义务的说法,错误的是()。
- A 、按专用合同条款约定提供施工场地
- B 、提供施工场地内地下管线和地下设施等资料,并保证资料的真实、准确、完整
- C 、负责办理法律规定的有关施工证件和批件
- D 、负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
- 4 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔期限的说法,正确的是()。
- A 、按照合同约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
- B 、按照合同约定接收竣工付款证书后,仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
- C 、按照合同约定接收竣工验收证书后,无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
- D 、按照合同约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
- 5 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于变更权的说法,正确的是()。
- A 、没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更
- B 、设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示
- C 、监理人可根据实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示
- D 、总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示
- 6 【多选题】根据《标准施工招标文件》,关于工期调整的说法,正确的有()。
- A 、监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求,承包人应采取措施,增加费用由发包人承担
- B 、出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误,承包人有权要求发包人延长工期
- C 、承包人提前竣工建议被采纳的,由承包人自行采取加快工程进度的措施,发包人承担相应费用
- D 、发包人要求承包人提前竣工的,应承担由此增加的费用,并根据合同条款约定支付奖金
- E 、在合同履行过程中,发包人改变某项工作的质量特性,承包人有权要求延长工期
- 7 【多选题】根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔程序的说法,正确的有()。
- A 、应在索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
- B 、应在发出索赔意向通知书28天内,向监理人正式递交索赔通知书
- C 、有连续影响的,应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当期索赔的额度
- D 、索赔事件具有连续影响的,应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知
- E 、有连续影响的,应在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书
- 8 【多选题】根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工后复工的说法,正确的是( )。
- A 、承包人收到复工通知后,应在发包人进行经济补偿后复工
- B 、暂停施工后,监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响
- C 、具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知
- D 、承包人无故拖延的,应承担由此增加的费用和延误的工期
- E 、因发包人原因无法按时复工,应承担由此增加的费用,延误的工期和合理的利润
- 9 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于发包人提供资料的说法,正确的是( )。
- A 、发包人只提供基础资料,不对其真实性和完整性负责,承包人自行解读内容
- B 、发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及书面资料
- C 、发包人提供资料有误使承包人受损时,只承担增加的费用和工期延误
- D 、发包人提供的资料使承包人推断失误,承担相关费用和利润
- 10 【单选题】根据《标准施工招标文件》,关于合同进度计划的说法,正确的是( )。
- A 、监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人
- B 、监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示
- C 、实际进度与合同进度不符时,承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料,报监理人审批
- D 、监理人无需获得发包人的同意,可以直接在台同约定期限内批复修订的合同进度计划
热门试题换一换
- 蓄水安全鉴定范围以( )为重点。
- 安全监督检查人员不享有下列职权中的( )。
- 施工组织设计的特点是能较强地反映施工质量控制的( )。
- 公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理,要大体上平衡,强调一方给付与对方给付之间的等值性,合同上的负担和风险的合理分配,具体包括( )等。
- 公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料。材料齐全后,应当在( )之内按照国家消防技术标准进行消防验收。
- 对于同时分属于不同级别的临时性水工建筑物,其级别应按照其中的()确定。
- 坝体坝壳砾质土压实检查项目包括()。
- 在下图所示双代号时标网络计划中,如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工,则该施工机械在现场的最小闲置时间为( )周。
- 特种设备的安全技术档案应当包括:设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。
- 事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载