- 单选题在FIDIC合同条件中,关于承包商提出的索赔,下列说法正确的是( )。
- A 、由于延误移交施工现场,只能延长工期,但不能给予费用补偿
- B 、属于工程师的原因,只能给予费用补偿,但不能延长工期
- C 、由于异常不利的气候条件,只能延长工期,但不能给予费用补偿
- D 、由于业主提前占用工程,既可给予费用补偿,也可以给予工期补偿
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
A项,由于延误移交施工现场,可以索赔工期、费用和利润;B项,属于工程师的原因,可以索赔工期、费用和利润;D项,由于业主提前占用工程,可以给予费用和利润上的补偿,但不能给予工期补偿。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】FIDIC合同条件规定,可以给承包商合理延长竣工时间的情况有( )。
- A 、不可预见的外界条件
- B 、由于传染病导致工期延误
- C 、承包商对施工质量缺陷的修复
- D 、不可抗力
- E 、业主提前占用对后续施工的延误
- 2 【多选题】FIDIC合同条件中只补偿承包商工期,无费用和利润补偿的有( )。
- A 、变更导致竣工时间的延长
- B 、异常不利的气候条件
- C 、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误
- D 、业主提前占用工程
- E 、业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分
- 3 【多选题】FIDIC合同条件规定,可以给承包商合理延长竣工时间的情况有( )。
- A 、业主提前占用对后续施工的延误
- B 、不可抗力
- C 、承包商对施工质量缺陷的修复
- D 、延误移交施工现场
- E 、延误发放图纸
- 4 【单选题】关于FIDIC合同条件下要求承包商递交建议书后再确定的变更,下列说法错误的是( )。
- A 、承包商在等待答复期间,暂时停止所有工作
- B 、工程师发出每一项实施变更的指令,应要求承包商记录支出的费用
- C 、承包商提出的变更建议书只是作为工程师决定是否实施变更的参考
- D 、除了以总价方式支付的情况外,每一项变更均应依据计量工程量进行估价和支付
- 5 【单选题】根据FIDIC合同条件,承包人提交详细索赔报告的时限是( )。
- A 、索赔事件发生28天内
- B 、察觉或应当察觉索赔事件28天内
- C 、察觉或应当察觉索赔事件42天内
- D 、索赔事件发生56天内
- 6 【多选题】FIDIC合同条件规定,可以给承包商合理延长竣工时间的情况有( )。
- A 、业主提前占用对后续施工的延误
- B 、不可抗力
- C 、承包商对施工质量缺陷的修复
- D 、延误移交施工现场
- E 、延误发放图纸
- 7 【单选题】在FIDIC施工合同条件中,承包商完成建造和保修任务后,对所有合格工程有权获得的全部工程款称为( )。
- A 、合同价
- B 、接受的合同款额
- C 、最终的合同价格
- D 、投标报价
- 8 【单选题】在FIDIC合同条件中,关于承包商提出的索赔,正确的说法是( )。
- A 、由于延误移交施工现场,只能延长工期,但不能给予费用补偿
- B 、属于工程师的原因,只能给予费用补偿,但不能延长工期
- C 、由于异常不利的气候条件,只能延长工期,但不能给予费用补偿
- D 、由于业主提前占用工程,只能给予费用补偿,但不能给予工期补偿
- 9 【单选题】根据FIDIC合同条件,承包人提交详细索赔报告的时限是( )。
- A 、索赔事件发生28天内
- B 、知道或应当知道索赔事件28天内
- C 、知道或应当知道索赔事件42天内
- D 、索赔事件发生56天内
- 10 【单选题】关于FIDIC合同条件下要求承包商递交建议书后再确定的变更,下列说法错误的是( )。
- A 、承包商在等待答复期间,暂时停止所有工作
- B 、工程师发出每一项实施变更的指令,应要求承包商记录支出的费用
- C 、工程师应要求承包商确认收到实施变更的指示
- D 、除非工程师另外做出指示或批准,每一项变更都应依据合同的规定进行计量和估价
热门试题换一换
- 厂区总平面图设计中,运输方式的选择需考虑( )等因素。
- 建筑工程一切险物质损失的除外责任的情形包括( )。
- 下列不属于附录D安装专业工程分部分项工程内容的是( )。
- 涂料中次要成膜物质如红丹、锌铬黄、锌粉、铝粉、云母氧化铁等应属于( )。
- 根据我国现行规定,造价工程师的执业范围包括()。
- 某项目设计生产能力为50万件产品,预计单位产品价格为100元,单位产品可变成本为70元,年同定成本为400万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%,则用生产能力利用率和单位产品价格表示的项目盈亏平衡点为()。
- ()是由合同双方当事人依法将合同争议提交人民法院处理,由人民法院依司法程序通过调查、作出判决、采取强制措施等来处理纠纷。
- 按照物质消耗的内容分类,可将建设工程定额分为()。
- 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为()。
- 采用计时观察法时,对施工过程进行测定的主要内容和要求包括( )。
- 事件4中,承包方可提出哪些损失和费用的索赔?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载