- 单选题在项目评标委员会的成员中,无须回避的是( )。
- A 、投标人主要负责人的近亲属
- B 、项目主管部门的人员
- C 、项目行政监督部门的人员
- D 、招标人代表
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
1Z303012掌握评标委员会的规定和评标方法。不得担任评标委员会成员的情形包括:投标人或者投标主要负责人的近亲属;项目主管部门或者行政监督部门的人员;与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】水利工程施工项目的招标中,评标委员会成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。
- A 、五人 1/3
- B 、五人 2/3
- C 、七人 1/3
- D 、七人 2/3
- 2 【单选题】在项目评标委员会的成员中,无须回避的是( )。
- A 、招标人代表
- B 、投标人主要负责人的近亲属
- C 、项目行政监督部门的人员
- D 、项目主管部门的人员
- 3 【单选题】某项目评标委员会由7人组成,其中招标人代表的名额最多为( )。
- A 、1人
- B 、2人
- C 、3人
- D 、5人
- 4 【单选题】诉讼中审判人员的回避和书记员的回避,分别由( )决定。
- A 、人民法院院长;审判长
- B 、审判长;审判员
- C 、审判委员会;审判长
- D 、审判委员会;人民法院院长
- 5 【单选题】在项目评标委员会的成员中,无须回避的是( )。
- A 、投标人主要负责人的近亲属
- B 、项目主管部门的人员
- C 、项目行政监督部门的人员
- D 、招标人代表
- 6 【单选题】水利工程施工项目的招标中,评标委员会成员人数为()以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
- A 、五人、1/3
- B 、五人、2/3
- C 、七人、1/3
- D 、七人、2/3
- 7 【单选题】工程项目竣工验收时,必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料的单位是()。
- A 、施工单位
- B 、监理单位
- C 、设计单位
- D 、项目法人
- 8 【多选题】某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
- A 、只减少1名招标人代表
- B 、减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
- C 、招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
- D 、招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
- E 、招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
- 9 【单选题】纠纷审议委员会的委员在项目开始时就介入项目,目的是()。
- A 、了解项目管理情况及其问题
- B 、预防纠纷发生
- C 、能够正确处理纠纷
- D 、保护当事人权益
- 10 【单选题】在项目评标委员会的成员中,无须回避的是( )。
- A 、投标人主要负责人的近亲属
- B 、项目主管部门的人员
- C 、项目行政监督部门的人员
- D 、招标人代表
热门试题换一换
- 单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类,其概算编制方法各有不同。以下属于设备及安装工程概算编制方法的是( )。
- 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各种工作之间的逻辑关系,它可用以描述( )。
- 施工成本计划的编制是施工成本预控的重要手段,应在( )前编制完成。
- 建设产品具有深刻的社会文化视同艺术品,其艺术效果为建筑造型、文化内涵、时代表征等等,不仅使用者关注,而且(),不仅现在关注,而且未来的人们也会关注和评价。
- 苗木选择需要考虑的因素( )。
- 某工程项目第一承包阶段为一层地下室,业主通过招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同。合同工期为30d,在合同中规定:工期每延误1d,罚款施工单位5000元;工期每提前1d,奖励施工单位7000元。施工单位根据合同要求,按时提交了该承包工程的施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。在施工组织设计中的工程施工网络进度计划如图所示。 工程施工过程中发生了以下几项事件: 事件1:工程A工作土外运过程中,承包单位所租运输车辆因无遮盖措施,停工整顿2d,使15人窝工1个工日。 事件2:工程C工作外墙砌筑工作时,由于业主指定砖厂提供的砖质量不合格,令施工单位重新购买合格砖。由此造成作业时间延长4d,使20人窝工2个工日,材料损失费1.5万元。 事件3:D工作外墙抹灰后,下了特大暴雨,使得墙面干燥延长2d后才刷沥青,造成按时进场12人闲置2个工日。 事件4:E工作顶板混凝土浇筑时,按原计划为现场搅拌,施工单位为保证合同工期,经监理批准,采取了预拌混凝土使混凝土浇筑缩短2d,而混凝土费用增加了2.0万元。 其余各项工作持续时间和费用与原计划相同。 如果工程所在地人工费标准为50元/工日,应由业主给予补偿的窝工人工费标准为30元/工日,其余不予补偿。计算施工单位应得到的索赔费用为多少?
- 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照 施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的 计量和工程款的支付。 工程施工过程中,发生下列事件: 事件1:当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理工程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件2:在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件3:在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使工期发生拖延:一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季 节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时 间进行工程清理和修复作业。 对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求,该如何处理?请说明理由。
- 在面板堆石坝堆石体的填筑工艺中,后退法的主要优点是( )。
- 建设部令规定四级重大事故是指( )。
- 对评标的有关情况,严禁透露,负有保密义务的人员包括()。
- 请将以上施工过程采用的各类施工机械中不合理的部分改正过来。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载