- 建造师案例题施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件: 事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。 事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成窝工300工日。 事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350平方米。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600平方米,用量最大的一种人造饰面木板300平方米。 针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。 事件一至事件三中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

(1) 事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期索赔:
事件一:可索赔工期2d。
事件三:可索赔工期5d。
共计可索赔工期7d。
(2) 事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的费用索赔:
300工日×45元/工日=13 500元。

- 1 【建造师案例题】施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件:事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成窝工300工日。事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350平方米。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600平方米,用量最大的一种人造饰面木板300平方米。针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。事件一至事件三中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
- 2 【建造师案例题】施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件: 事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。 事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成窝工300工日。 事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350平方米。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600平方米,用量最大的一种人造饰面木板300平方米。 针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。 事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
- 3 【建造师案例题】施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件: 事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。 事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成窝工300工日。 事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350平方米。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600平方米,用量最大的一种人造饰面木板300平方米。 针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。 事件五中,专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。
- 4 【单选题】2009年2月15日,甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010年6月22日,乙施工单位按时完成了工程项目,并要求甲建设单位支付工程款,但甲建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是( )。
- A 、工程质量检测机构出具的鉴定报告
- B 、建设单位职工的书面证明材料
- C 、建设单位与施工单位签订的施工合同
- D 、建设单位提交的答辩状
- 5 【建造师案例题】某施工单位6月20日与建设单位签订了施工合同,修建一复杂地基上的教学楼。由于该工程复杂,工期难以确定,合同双方约定,采用成本加酬金方式合同。建设方按实际发生的成本,付给施工单位15%的管理费和利润。合同同时规定,在保证质量和进度前提下,施工单位每降低1万元成本,建设方给予额外的3 000元奖金。施工方在施工过程中,遭遇季节性大雨又转为特大暴雨,由于未能及时采取措施,造成原材料及部分已建工程受损,直接经济损失3万元。施工单位就此向建设单位进行了索赔。问题:1.工程建设承包按承包合同计价方法分类,除案例中提到的成本加酬金方式外还有哪几种?2.试述什么是成本加酬金合同?3.按索赔目的,施工索赔可分为哪几类,本例中施工方可以进行哪类索赔?4.在工程实施过程中,索赔的起因有哪些,本例中产生索赔的主要原因是什么?
- 6 【单选题】2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为( )。
- A 、2014年2月10日
- B 、2014年4月20日
- C 、.2014年5月1日
- D 、2014年5月10日
- 7 【单选题】2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。
- A 、2014年2月10日
- B 、2014年4月20日
- C 、2014年5月1日
- D 、2014年5月10日
- 8 【单选题】2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。
- A 、2014年2月10日
- B 、2014年4月20日
- C 、2014年5月1日
- D 、2014年5月10日
- 9 【多选题】关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法,正确的有( )。
- A 、总承包单位应当对全部建设工程质量负责
- B 、分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任
- C 、当分包工程发生质量问题,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿,总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
- D 、分包单位对分包工程的质量责任,总承包单位未尽到相应监管义务的,承担相应的补充责任
- E 、当分包工程发生质量问题,建设单位应当向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿
- 10 【单选题】2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为( )。
- A 、2014年2月10日
- B 、2014年4月20日
- C 、2014年5月1日
- D 、2014年5月10日