- 建造师案例题
题干:某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交了投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件:事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1天和人工窝工7个工日。事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其他费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天。事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1天,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
题目:第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
(1)第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件,招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件,招标单位无权没收其投标保证金。(2)第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件,招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件,如撤回,招标单位有权没收其投标保证金。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】 第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?为什么?
- 2 【单选题】若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致,则商议签定施工合同时,工程质量标准约定应以()为准。
- A 、中标人投标文件
- B 、双方重新协商的结果
- C 、招标文件
- D 、中标通知书
- 3 【建造师案例题】第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?为什么?
- 4 【建造师案例题】G施工单位提出的撤回投标文件的要求是否合理?其能否收回投标保证金?说明理由。
- 5 【单选题】 实施招投标的工程,当招标文件与中标人的投标文件不一致时,应以()为准。
- A 、招标文件
- B 、中标人的投标文件
- C 、最后签的合同文件
- D 、双方可再协商确定
- 6 【单选题】若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致,则商签施工合同时,工程质量标准约定应以( )为准。
- A 、中标人投标文件
- B 、双方重新协商的结果
- C 、招标文件
- D 、中标通知书
- 7 【单选题】若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致,则商签施工合同时,工程质量标准约定应以( )为准。
- A 、双方重新协商的结果
- B 、中标人投标文件
- C 、招标文件
- D 、中标通知书
- 8 【单选题】若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致,则签订施工合同时,工程质量标准约定应以()为准。
- A 、招标文件
- B 、投标文件
- C 、中标通知书
- D 、双方重新协商的结果
- 9 【单选题】若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致,则商签施工合同时,工程质量标准约定应以( )为准。
- A 、中标人投标文件
- B 、双方重新协商的结果
- C 、招标文件
- D 、中标通知书
- 10 【单选题】若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致,则签订施工合同时,工程质量标准约定应以( )为准。
- A 、招标文件
- B 、投标文件
- C 、中标通知书
- D 、双方重新协商的结果
热门试题换一换
- 地下管线工程测量必须( ),测量出起、止及相关部位的标高。
- 施工测量通常遵循( )的原则。
- 根据《水利水电工程标准施工招标文件》,质量保证金总额一般为签约合同价的( )。
- 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该以( )作为结算工程款的依据。
- 评价采用2个路面施工队平行施工这种施工组织方式的前提条件和实际效果。
- 下列有关工程质量问题和质量事故分类的表述正确的是( )。
- 当防水材料为()时,基层混凝土的含水率应小于4%(质量比)。
- 因不可抗力事件导致的损害及其费用增加,应由承包人承担的有()。
- 关于施工技术交底的说法,错误的是()。
- 探测器安装要求?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载