- 建造师案例题
题干:津江水电站工程流道混凝土施工中,施工单位为了便于进度检查与调整,编制了双代号时标网络图如下图所示:[006-001-011-000-9787566103314-image/006-001-011-000-9787566103314-002-002.jpg]施工过程中发生如下事件:事件1:项目部第12天末组织了进度检查,检查结果以进度前锋线表示在上图中。事件2:为了便于进度调整,项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工费用进行了全面分析,结果见下表:[006-001-011-000-9787566103314-image/006-001-011-000-9787566103314-002-003.jpg]
题目:发包人要求工程按计划完工,在不改变逻辑关系的前提下,分析并指出最优调整方案及增加的总费用。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
根据增加费用最小的原则,首先选择J工作(或钢筋安装),压缩2天(或工作时间从9天调整为7天);其次选择M工作(或预埋件安装),压缩1天(或工作时间从5天调整为4天),增加总费用为7万元。
主要考查为了按计划完工,施工的最优调整方案以及增加的费用的计算。在第2问中已经得出工期延误3天,并根据项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工费用进行了全面分析可知,为了保证工程按时完工,且保证增加费用最低,可以首先选择J工作(或钢筋安装)压缩2天(或工作时间从9天调整为7天),由此增加的费用为:2×2=4(万元),其次选择M工作(或预埋件安装)压缩1天(或工作时间从5天调整为4天),增加的费用为:1×3=3(万元),共计增加费用:4+3=7(万元)。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】右图所示为拟完工程和已完工程计划施工成本的比较,图中△表示t时刻的( )。
- A 、施工成本节约值
- B 、施工成本增加值
- C 、施工进度滞后量
- D 、施工进度提前量
- 2 【单选题】当工程按发包人要求修改后通过验收,其实际竣工日期为( )。
- A 、协议书中约定的竣工日期
- B 、承包人送交竣工验收报告的日期
- C 、承包人修改后提请发包人验收的日期
- D 、承包人收到全部工程价款的日期
- 3 【单选题】当工程按发包人要求修改后通过验收,其实际竣工日期为( )。
- A 、协议书中约定的竣工日期
- B 、承包人送交竣工验收报告的日期
- C 、承包人修改后提请发包人验收的日期
- D 、承包人收到全部工程价款的日期
- 4 【建造师案例题】按照机电工程行业划分的要求,机电工程划分为几个行业?该项目属于哪个行业?
- 5 【单选题】发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人向发包人提出索赔属于( )。
- A 、工程变更索赔
- B 、不可预见的外部障碍或条件索赔
- C 、工程延期索赔
- D 、工期索赔
- 6 【单选题】当工程按发包人要求修改后通过验收,其实际竣工日期为( )。
- A 、协议书中约定的竣工日期
- B 、承包人送交竣工验收报告的日期
- C 、承包人修改后提请发包人验收的日期
- D 、承包人收到全部工程价款的日期
- 7 【单选题】由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序、造成工期延长和费用损失,承包人对此的索赔是()。
- A 、不可预见的外部障碍或条件索赔
- B 、工程变更索赔
- C 、工程终止索赔
- D 、其他索赔
- 8 【建造师案例题】发包人要求工程按计划完工,在不改变逻辑关系的前提下,分析并指出最优调整方案及增加的总费用。
- 9 【单选题】某工程在施工过程中,由于发包人设计变更导致停工,承包人的工人窝工10个工日。每个工日单价为250元;承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班,挖土机台班租赁费为800元;承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班,该自卸汽车台班折旧费为400元,台班单价为700元,则承包人可以向发包人索赔的费用为( )元。
- A 、6100
- B 、4900
- C 、5500
- D 、7000
- 10 【单选题】某分项工程月计划完成工程量为3200㎡,计划单价为15元/㎡,月底承包商实际完成工程量为2800㎡,实际单价为20元/㎡,则该工程当月的计划工作预算费用(BCWS)为()元。
- A 、42000
- B 、48000
- C 、56000
- D 、64000
热门试题换一换
- 股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应( )。
- 《FIDIC施工合同》条件中,关于承包人的索赔权终止的时间规定正确的是( )。
- 关于编制项目管理任务分工表的说法,错误的是( )。
- 某政府投资项目,承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元,发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元,承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案,说法正确的是()。
- 关于公路施工企业信用评价规则的说法,错误的是()。
- 合同争议的民事诉讼中,当事人可在不违背级别管辖与专属管辖的规定的情况下,约定( )的人民法院管辖。
- 事件三中,甲施工单位合同管理工作中,应执行哪些程序?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载