- 建造师案例题
题干:某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。某施工单位以3260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。事件1:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。事件2:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。事件4:办楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
题目:发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理?说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。按照《建设工程施工合同(示范文本)》承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更,但承包人却是在竣工结算时才提出报价,已超过了合同约定的提出报价时间,发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整,因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】对于设计单位不同意采纳的设计变更建议,( )有权作出一般设计变更的决策。
- A 、监理单位
- B 、项目法人
- C 、设计审批部门
- D 、施工单位
- 2 【建造师案例题】设计变更新增加的砂砾石单价,如何计价?
- 3 【建造师案例题】因业主不同意二楼的设计变更,造成A已剪裁线缆部分报废,由此引起的经济费用由谁负责?
- 4 【单选题】设计变更在工程实施过程中时有发生,设计变更可能由( )提出。
- A 、业主方
- B 、施工方
- C 、设计方
- D 、以上均可以
- 5 【单选题】对于设计单位不同意采纳的设计变更建议,()有权作出一般设计变更的决策。
- A 、监理单位
- B 、项目法人
- C 、设计审批部门
- D 、施工单位
- 6 【建造师案例题】事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
- 7 【建造师案例题】因业主不同意二楼的设计变更,造成A已剪裁线缆部分报废,由此引起的经济费用由谁负责?
- 8 【单选题】成本费按承包人的实际支出由发包人支付,发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费和商定的利润的合同方式,称为()。
- A 、总价合同
- B 、单价合同
- C 、成本加利润合同
- D 、成本加酬金合同
- 9 【建造师案例题】因设计变更引起造价增加承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。
- 10 【建造师案例题】发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理?说明理由。
热门试题换一换
- 道路雨期施工的基本要求有( )等。
- 指出疏浚工程量计算断面示意图中①②的含义和③?⑧项的数值。
- 滑行道上的标志应为()。
- 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的()标准。
- 分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装的方式,下列程序中工序顺序正确的是()。
- 甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是( )。
- 编制和应用施工定额之所以有利于推广先进技术是因为( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ALR4l
