- 单选题FIDIC合同条件下,某施工合同约定,人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间,因暴雨导致基坑淹水而停工2天,人员窝工20个工日,在主体工程施工期间,因重大公共活动政府通知停工2天,人员窝工30个工日。为此,承包人可向业主索赔工期和费用分别为( )。
- A 、4天;750元
- B 、4天;450元
- C 、4天;0元
- D 、2天;0元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
在确定工期索赔时要划清施工进度拖延的责任。如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。根据题中条件,暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动政府通知停工都属于客观因素发生影响产生的延误,可以得到工期延长4天,但不能得到费用补偿。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由( )的人员组成。
- A 、仲裁委员会指定
- B 、政府管理机构指定
- C 、业主与承包商协商选定
- D 、行业协会指定
- 2 【多选题】按照FIDIC《施工合同条件》的约定，具备( )条件时，允许对有关工作内容采用新的费率或价格。
- A 、如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于15％
- B 、如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10％
- C 、工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01％
- D 、由此工程量的变化直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1％
- E 、由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过0.1％
- 3 【多选题】施工合同文本与FIDIC施工合同条件关于工程进度款的对比分析中，说法正确的是( )。
- A 、FIDIC施工合同文件不用提交履约保函
- B 、施工合同示范文本支付进度款的方式由专用条款约定
- C 、FIDIC施工合同文件支付进度款的方式为按月支付
- D 、施工合同示范文本无最小限额的规定
- E 、FIDIC施工合同条件中业主在收到工程师确认计量结果后14天内
- 4 【单选题】FIDIC合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为( )。
- A 、4天；750元
- B 、4天：450元
- C 、4天；0元
- D 、2天；0元
- 5 【单选题】FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元／工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35％，在施工过程中，发生了如下事件：(1)出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30工日：(2)因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；(3)场外大面积停电，停工2d，人员窝工10工日。为此，施二企业可向业主索赔的费用为( )元。
- A 、1100
- B 、1 180
- C 、1380
- D 、1680
- 6 【单选题】FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35％，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为( )元。
- A 、1100
- B 、1180
- C 、1380
- D 、1680
- 7 【多选题】施工合同文本与FIDIC施工合同条件关于工程进度款的对比分析中，说法正确的是( )。
- A 、FIDIC施工合同文件不用提交履约保函
- B 、施工合同示范文本支付进度款的方式由专用条款约定
- C 、FIDIC施工合同文件支付进度款的方式为按月支付
- D 、施工合同示范文本无最小限额的规定
- E 、FIDIC施工合同条件中业主在收到工程师确认计量结果后14天内
- 8 【单选题】按照FIDIC合同条件的约定，下列关于变更估价说法不正确的是( )。
- A 、变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用
- B 、实施变更工作未引起工程施工组织和施工方法发生实质性变动，不应调整该项目的单价
- C 、当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于5%时，可对规定的单价或价格进行调整
- D 、变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的单价或价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的单价或价格
- 9 【单选题】FIDIC合同条件下,某施工合同约定。施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为300元/台班,租赁费为100元/台班,人工工资为40元/工日,窝工补贴为10元/工日,以人工费为基数的综合费率为35%,在施工过程中,发生了如下事件: (1)出现异常恶劣天气导致工程停工2d,人员窝工30工日: (2)因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20工日; (3)场外大面积停电,停工2d,人员窝工10工日。为此,施工企业可向业主索赔的费用为( )元。
- A 、1100
- B 、1180
- C 、1380
- D 、1680
- 10 【多选题】按照FIDIC《施工合同条件》的约定,具备( )条件时,允许对有关工作内容采用新的费率或价格。
- A 、如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于15%
- B 、如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%
- C 、工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%
- D 、由此工程量的变化直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%
- E 、由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过0.1%
热门试题换一换
- 国家需要重点扶持的高新技术企业，减除( )的税率征收企业所得税。
- 某检验方法一般用来检查组织偏析、疏松、气泡、裂纹、白点、夹杂和缩孔残余等缺陷，则这种方法是( )。
- 电弧焊焊接时，选用直流电源的优势有( )。
- 建筑物的基础，按构造方式可分为( )。
- 对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自于()。
- 确定材料消耗量的基本方法有()。
- 以整个建设项目的安装施工任务为对象编制的，用以指导安装施工全过程的技术、经济和管理的综合性文件为()。
- ()的开挖施工设置适宜于开挖软岩，不适宜于开挖地下水较多、围岩不太稳定的地层。
- 在计算木楼梯工程量时不需扣除的楼梯井宽度范围应()mm。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
9AeRp