- 建造师案例题
题干:某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1#~3#排架组织流水施工,各段流水节拍见下表。[006-001-005-000-9787566103307-image/006-001-005-000-9787566103307-004-008.jpg](注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成)根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。施工期间还发生了如下事件:事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包人对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。事件2:在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对基槽几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到施工现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。
题目:事件2中,隐蔽工程的检查验收项目是否完善?说明理由。并指出检查方式的错误之处。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

不完善,理由:检查项目还应有土质情况、地基处理。
还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。
主要考查隐蔽工程的检查验收项目种类。施工项目负责人组织施工人员、质检人员对基槽几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序是不正确的,对隐蔽工程进行检查验收时还应有监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加,并对土质情况和地基处理情况进行检查验收。

- 1 【多选题】隐蔽工程在隐蔽前应( )。
- A 、自检合格
- B 、通知有关单位验收
- C 、通知建设单位检验
- D 、形成验收文件
- E 、通知监理验收
- 2 【单选题】隐蔽工程的验收应由( )来组织。
- A 、项目经理
- B 、项目总工程师
- C 、监理工程师
- D 、总监理工程师
- 3 【建造师案例题】事件2中,隐蔽工程的检查验收项目是否完善?说明理由。并指出检查方式的错误之处。
- 4 【多选题】隐蔽工程在隐蔽前应( )。
- A 、自检合格
- B 、通知有关单位验收
- C 、通知建设单位检验
- D 、形成验收文件
- E 、通知监理验收
- 5 【建造师案例题】指出事件二中,预埋件隐蔽验收还应包括哪些内容?
- 6 【单选题】隐蔽工程的验收应由()来组织。
- A 、项目经理
- B 、项目总工程师
- C 、监理工程师
- D 、总监理工程师
- 7 【建造师案例题】事件二中,隐蔽工程的检查验收项目是否完善?说明理由。并指出检查方式的错误之处。
- 8 【单选题】建筑节能工程检验批和隐蔽工程验收应在()的主持下进行。
- A 、施工单位质检员
- B 、施工方项目经理
- C 、监理工程师
- D 、总监理工程师
- 9 【单选题】施工过程中对隐蔽工程质量检查验收影响工人操作的时间,属于预算定额人工消耗量指标组成中的()。
- A 、基本用工
- B 、辅助用工
- C 、人工幅度差用工
- D 、超运距用工
- 10 【建造师案例题】事件二中,室内防水工程隐蔽验收记录主要包括哪些内容?
热门试题换一换
- 下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有( )。
- 某施工单位于2010年4月与建设单位依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了某综合办公楼的施工总承包合同,合同价款为5600万元。合同计价方式采用可调价格合同,并按照通用条款约定的价款调整因素调整合同价款。 施工过程中发生如下事件: 事件1:2010年6月12日,由于施工现场电缆老化短路停电,造成停工6h;6月15日,由于市政供水管网检修停水,造成停工4h。 事件2:2010年8月4日,由于雷电致现场供电设备损坏,造成停工4h;8月6日,由于供电局临时停电,造成停工3h;8月9日,外单位运输车辆压断市政供水管线停水,造成停工3h。 施工中发生可调价事件后,施工单位应如何履行合同调价工作?
- 某建设工程中,发包人的支付担保应是( )。
- 公路工程合同体系中的核心合同是()。
- 矿业工程竣工资料分为工程质量验收评定资料、工程质量控制资料、工程安全与功能检验资料、工程观感质量检查资料和()。
- 靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体稳定的挡土构筑物被称为()式挡土墙。
- 一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起( )个月。
- 下列不属于采用仲裁方式解决合同争议特点得是()。
- 能较好的抵抗氯离子侵蚀的有色金属是( )。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
