- 建造师案例题
题干:某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d,回来后,项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。
题目:试述承包人的索赔程序。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
承包人的索赔程序是:
1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。
2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
- 1 【单选题】该工程承包商提出的人工费索赔为()元。
- A 、1 620
- B 、1 440
- C 、2 340
- D 、900
- 2 【单选题】对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由()审核。
- A 、业主
- B 、工程师(监理人)
- C 、项目经理
- D 、政府监督部门
- 3 【多选题】对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由工程师审核。工程师根据发包人的委托或授权,对承包人的索赔要求进行审核和质疑,其审核和质疑主要围绕( )等方面。
- A 、索赔计算是否正确,合理
- B 、事实和合同的依据是否充分
- C 、业主是否采取了适当的措施避免或减少损失
- D 、是否需要补充证据
- E 、索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任
- 4 【单选题】对承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交( )审核。
- A 、工程师
- B 、项目经理
- C 、劳务分包人
- D 、投资商
- 5 【单选题】承包人向发包人索赔的一般程序,下列正确的是( )。
- A 、索赔资料的准备→索赔意向通知→索赔文件的审核→索赔文件的提交→业主审查→协商
- B 、索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的提交→索赔文件的审核→协商→业主审查
- C 、索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的提交→索赔文件的审核→业主审查→协商
- D 、索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的审核→索赔文件的审查→协商→业主审查
- 6 【单选题】对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由( )审核。
- A 、业主
- B 、工程师
- C 、项目经理
- D 、律师
- 7 【单选题】对承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交( )审核。
- A 、工程师
- B 、项目经理
- C 、劳务分包人
- D 、投资商
- 8 【单选题】对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由()审核。
- A 、业主
- B 、工程师(监理人)
- C 、设计方
- D 、律师
- 9 【单选题】进行工程索赔时,承包人必须在索赔事件发生后的()d内向监理工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。
- A 、10
- B 、14
- C 、28
- D 、30
- 10 【多选题】承包人向发包人索赔时,所提交索赔文件的主要内容包括( )。
- A 、索赔证据
- B 、索赔事件总述
- C 、索赔合理性论述
- D 、索赔要求计算书
- E 、索赔意向通知
- 法律规定合同中同时定有违约金与定金条款的,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )。
- 刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类有( )。
- 商标权的客体是指下列的( )。
- 根据工程网络计划的有关理论,下列关于双代号网络图的说法正确的是( )。
- 下列关于施工安全控制的基本要求的论述,不正确的是( )。
- (四) 某电梯安装工程项目,由于电梯工程在高且深的井道内作业,每层在层门安装前留下较大的门洞,这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险,针对这一情况,施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。 施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下: (1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工。 (2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线。 (3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封的高度不小于0.8m。 (4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件,在施工时应拆封调整后安装。 (5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后,由监理单位负责进行校验和调试。 (6)电梯经校验和调试符合要求后,向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。 问题(四)
- 根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列选项中不属于工程验收必备条件的是()
- 水土保持措施包括( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载