- 建造师案例题
题干:某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定。1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:(1)工程开工后,从第3个月开始连续4个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该4个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。(2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。(3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550d。但在施工合同中,开工日期为2005年12月15日,竣工日期为2007年7月20日,日历天数为581d。
题目:合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行:
①合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款。
②合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款。
③合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。
(2)确定变更价款的程序是:
①变更发生后的14 d内,承包方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。
②若变更发生后14 d内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。
③监理工程师收到变更价款报告日起14 d内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14 d后该报告自动生效。
(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决:
①协商和解。
②有关部门调解。
③按合同约定的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
④向有管辖权的法院起诉。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】合同变更的类型包括( )。
- A 、强制变更
- B 、约定变更
- C 、法定变更
- D 、全部变更
- E 、部分变更
- 2 【多选题】合同变更的条件包括( )。
- A 、原合同内容发生了变更
- B 、当事人之间的合同关系已经存在
- C 、必须采用书面形式
- D 、必须经法院判决
- E 、必须按照法定的形式
- 3 【单选题】在确定工程变更价款时,采用合同中工程量清单的单价或价格,通常有几种情况,下列不属于这几种情况的有()。
- A 、直接套用
- B 、间接套用
- C 、参照套用
- D 、部分套用
- 4 【建造师案例题】简述工程承包合同的变更程序。
- 5 【单选题】FIDIC合同条件下工程变更价款的确定,在( )情况下,宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
- A 、工程量减少
- B 、工程量变动小于10%
- C 、工程量增加
- D 、工程量变动大于10%
- 6 【多选题】 在确定工程变更价款时,采用合同中工程量清单的单价或价格,通常可以( )。
- A 、直接费用
- B 、协商套用
- C 、参照套用
- D 、间接套用
- E 、部分套用
- 7 【单选题】在确定工程变更价款时,采用合同中工程量清单的单价或价格,通常有几种情况,下列不属于这几种情况的有( )。
- A 、直接套用
- B 、间接套用
- C 、参照套用
- D 、部分套用
- 8 【单选题】FIDIC合同条件下,工程变更价款的确定,宜对有关工作内容采用新的费率或价格的情况是( )。
- A 、工程量变动小于5%
- B 、工程量变动小于10%
- C 、工程量变动大于5%
- D 、工程量变动大于10%
- 9 【单选题】导致合同变更与撤销的原因不包括( )。
- A 、重大误解
- B 、显失公平
- C 、损害社会公共利益
- D 、因欺诈、胁迫而订立的合同
- 10 【建造师案例题】简述工程承包合同的变更程序。
热门试题换一换
- 建设单位对施工单位提交的施工组织设计评价指标有哪些?
- 关于建筑幕墙防雷构造的说法,正确的有()。
- 某空调安装公司承接某综合性设施的通风空调系统安装工程。根据自动控制的原理,安装好业主所需的通风空调,然后对风管、防腐保温等系统进行调试,发现有少部分空调调节不到所要求的温度值,经检查,原因在于一位新来的工作人员把闭环控制系统错安成开环控制系统,更换调试后,系统均正常运行。 防、排烟系统或输送温度高于( )的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐湿、防火材料。
- 在双代号网络图中,虚工作(虚箭线)表示工作之间的()。
- 《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
- 在项目合同中,一般约定的付款方式不采用()的形式。
- 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中,双方均认可2003年和2005年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2003年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷,但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论,则( )。
- 关于关键线路和关键工作的说法,正确的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载