- 多选题因发包人提供资料错误导致承包人返工或造成工程工期及费用损失引起施工索赔时,下列说法正确的有( )。
- A 、增加工作内容的人工费应按照综合单价计算
- B 、停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算
- C 、工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算
- D 、因窝工引起的设备费索赔,按照机械折旧费计算索赔费用
- E 、承包人可以索赔工期,费用和利润
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B,C,E】
人工费:其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】下列事件导致的费用由发包人承担的是()。
- A 、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害
- B 、承包人人员伤亡
- C 、承包人的施工机械设备的损坏及停工损失
- D 、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用
- E 、工程所需清理、修复费用
- 2 【单选题】对发包人供应的材料、设备提供收、发管理的费用属于( )。
- A 、计日工
- B 、暂列金额
- C 、总承包服务费
- D 、暂估价
- 3 【单选题】因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用调整是( )。
- A 、计划进度日期与实际进度日期两者的较低者
- B 、计划进度日期与实际进度日期两者的较高者
- C 、发包人按照实际变化调整
- D 、承包人按照实际变化调整
- 4 【单选题】发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款( )天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、11
- 5 【多选题】因发包人提供资料错误导致承包人返工或造成工程工期及费用损失引起施工索赔时,下列说法正确的有( )。
- A 、增加工作内容的人工费应按照综合单价计算
- B 、停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算
- C 、工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算
- D 、因窝工引起的设备费索赔,按照机械折旧费计算索赔费用
- E 、承包人可以索赔工期,费用和利润
- 6 【单选题】发包方提供的设计有缺陷,导致建设工程质量缺陷,应()。
- A 、承担主要责任
- B 、承担过错责任
- C 、与施工单位承担连带责任
- D 、与设计单位承担连带责任
- 7 【多选题】因发包人提供资料错误导致承包人返工或造成工程工期及费用损失引起施工索赔时,下列说法正确的有()。
- A 、增加工作内容的人工费应按照综合单价计算
- B 、停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算
- C 、工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算
- D 、因窝工引起的设备费索赔,按照机械折旧费计算索赔费用
- E 、承包人可以索赔工期,费用和利润
- 8 【多选题】因发包人提供资料错误导致承包人返工或造成工程工期及费用损失引起施工索赔时,下列说法正确的有( )。
- A 、增加工作内容的人工费应按照综合单价计算
- B 、停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算
- C 、工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算
- D 、因窝工引起的设备费索赔,按照机械折旧费计算索赔费用
- E 、承包人可以索赔工期,费用和利润
- 9 【单选题】发包方提供的设计有缺陷,导致建设工程质量缺陷,应( )。
- A 、承担主要责任
- B 、承担过错责任
- C 、与施工单位承担连带责任
- D 、与设计单位承担连带责任
- 10 【单选题】由于发包人设计变更原因导致承包人未按期竣工,需对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时,宜采用的价格指数是( )。
- A 、原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个
- B 、原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个
- C 、原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数的平均值
- D 、承包人与发包人协商新的价格指数
热门试题换一换
- 《计价规范》中规定,对使用工程量清单计价的工程,宜采用的合同类型是( )。
- 在价值工程的方案评价阶段,下列方案评价的程序正确的是( )。①概略评价②经济评价③技术评价④综合评价
- 在某工程网络计划中,工作F的总时差为6天,自由时差为4天。在进度检查时发现该工作进度拖后,且影响工期2天,在其他工作均正常的前提下,该工作的实际进度比计划拖后( )。
- 对于建设工程项目的管理诊断,首先我们应该分析( )存在的问题。
- 建设工程定额按编制程序和用途分类可以分为( )。
- 劳动争议仲裁委员会的组成成员有( )。
- 在财务现金流量表的构成要素中,以下税金中()属于价内税。
- 工程项目的成本控制措施包括有()方面。
- 下列关于财务分析的说法,正确的有()。
- 国家计量规范规定应予计量的措施项目,其措施项目费的计算公式是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载