- 建造师案例题
题干：背景资料：某大楼的建筑机电工程经过招标，由具备相应资质的A单位中标，项目具体内容包括：成套配电装置、供电干线及室内配线、电气动力工程、照明工程、防雷接地工程、消防工程；其中成套配电装置和供电干线由建设单位进行采购。由于A单位施工资源有限，将防雷接地工程和供电干线的施工分包给具有专业资质的B单位。B单位编制了防雷接地装置的专项施工方案，监理单位在审核过程中发现接地系统施工图（如下图）存在几处错误，要求B单位进行修改后重新报批，最终施工方案审批通过，施工方案经过逐级交底后施工。施工过程中，发生如下事件：事件1：施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：一楼大堂中厅50kg装饰灯具的悬吊装置按100kg恒定均衡载荷做了强度试验，并记录为合格；部分小型灯具采用木榫固定在混凝土结构上。事件2：由于设计变更，均压环的施工量大大增加，为此项目工期增加了10天、费用增加了12万元。由于供电干线到货晚于合同规定的时间，导致B单位工期延误8天、窝工费5万元；供电干线施工过半，遇到百年不遇的暴雨，项目停工7天、窝工损失4万元。B单位整理了相关资料，在规定时间内按照流程进行了费用和工期的索赔。事件3：消防系统验收时，由建设单位组织施工，施工单位、监理单位、设计单位参与。
题目：B单位应该向谁索赔？B单位可以索赔的费用和工期分别是多少？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案1）B单位应该根据合同关系，向A单位提出费用和工期的索赔；
2）B单位可以索赔的工期=10+8+7=25天；
3）B单位可以索赔的费用=12+5=17万元。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】事件四中,建设单位向A单位索赔是否正确?为什么。A公司的说法是否正确?为什么?
- 2 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 3 【建造师案例题】施工单位向建设单位索赔的程序如何？
- 4 【案例分析题】A单位向C单位索赔11万元是否合理？说明原因，A单位应如何索赔？
- 5 【建造师案例题】阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。
- 6 【建造师案例题】施工单位可索赔的内容有哪些？根据索赔内容应提供哪些索赔依据？
- 7 【建造师案例题】A单位向C单位索赔11万元是否合理？说明原因，A单位应如何索赔？
- 8 【建造师案例题】事件一、二中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？说明理由。
- 9 【建造师案例题】施工单位就士方挖运可向建设单位索要工程款？
- 10 【建造师案例题】事件一、二中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？说明理由
热门试题换一换
- 根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)，应根据( )等因素确定导流建筑物的级别。
- 建设工程争议纠纷双方约定的如下仲裁协议中,有效的是( )。
- 下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。
- 混凝土耐久性所指的抗冻性是指( )。
- 检验批及分项工程应由()组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
- 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,该方案经()后实施。
- ()由于其采用泥浆护壁成孔,故成孔时噪声低,适于城区施工,在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。
- 合同分析的目的和作用主要体现在（ ）等方面。
- 关于施工预算和施工图预算，下列说法中正确的是（ ）。
- 模板工程作业需要搭设操作架子的最小髙度是（）m，并按照高处作业安全技术规范的相关要求进行防护。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
3OxBx