- 建造师案例题某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。
在工程施工中发生如下事件：事件1：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。事件2：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。事件3：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案基础工程网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥，该基础工程计划工期为(3+7+7+3)=20天。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。
在工程施工中发生以下事件： 事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。 事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。 事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。 指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
- 2 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。 在工程施工中发生以下事件： 事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。 事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。 事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。 针对本案例所述的各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔？分别说明理由。
- 3 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。 在工程施工中发生以下事件： 事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。 事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。 事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。 对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
- 4 【建造师案例题】 某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。 在工程施工中发生以下事件： 事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。 事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。 事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。 上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡（下图）上绘制施工实际进度横道图。
- 5 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。 在工程施工中发生如下事件： 事件1：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。 事件2：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。 事件3：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。 针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
- 6 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。 在工程施工中发生如下事件： 事件1：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。 事件2：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。 事件3：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。 对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
- 7 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。 在工程施工中发生如下事件： 事件1：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。 事件2：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。 事件3：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。 上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。
- 8 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积5 500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5 m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。
在工程施工中发生以下事件： 事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。 事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。 事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。 问 题 1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。 2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。 3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？ 4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在表1绘制施工实际进度横道图。
- 9 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积为23 723 平方米，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6 m。顶层房间为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，工程结构施工采用外双排落地脚手架。工程于2008年6月15日开工，计划竣工日期为2010年5月1日。 事件一：2009年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。 事件二：在检查第5、6层填充墙砌体时，发现梁底位置都出现水平裂缝。 事件三：顶层吊顶施工时，施工单位沿房间长向安装主龙骨，并按主龙骨长度的1/1 000起拱。在固定纸面石膏板时，从板的一边向另一边进行固定。 问题： 1.本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。 2.脚手架专项施工方案的内容应有哪些？ 3.事件一中，分析导致这起事故发生的主要原因是什么？ 4.对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？ 5.分析事件二中，第5、6层填充墙砌体出现梁底水平裂缝的原因，并提出防治措施。 6.事件三中，吊顶施工是否有不妥之处？说明理由。
- 10 【建造师案例题】某办公楼工程，建筑面积18 500 平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，筏板基础。该工程位于市中心，场地狭小，开挖土方需上运至指定地点，建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位，并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同，施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划，如图所示(时间单位：月)，并经过监理工程师审查和确认。
合同履行过程中，发生了下列事件。 事件1，施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案。 事件2，基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责、监理工程师进行了分部工程验收。 事件3，当施工进行到第5个月时，因建设单位设计变更导致工作B延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13 000元和施工机械操作人员窝工费2 000元，施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。 问题 (1)施工总承包单位提交的施工总进度计划和工期是多少个月？指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。 (2)事件1中，施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些？ (3)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)，事件2中，施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员？ (4)事件3中，施工总承包单位的三项索赔是否成立？并分别说明理由。
热门试题换一换
- 某市建设行政管理部门在安全大检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作出停工整改的决定，如该决定有下列（ ）情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
- 某建筑工程，建筑面积108 000平方米，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4mm，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35，抗渗等级为P12。 底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235钢筋直径10mm的钢筋进行代换。 施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5m。 底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38摄氏度，混凝土最高入模温度40摄氏度。 浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。 测温记录显示：混凝土内部最高温度75摄氏度，其表面最高温度45摄氏度。 监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。 该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。
- 独立柱柱顶受集中荷载如右图所示，柱底α－α截面的受力状态为（ ）。
- 在《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全管理条例》中,都明确规定的建设工程安全管理的基本方针是( )。
- 在敏感性分析中,临界点是指技术方案允许不确定因素向不利方向变化的( )。
- 治理来石量大的溪口急滩,应根据溪沟的( )等情况,研究工程措施。
- 按照国际标准,环境管理体系的宗旨是()。
- 卫星通信系统的最大特点是多址工作方式,常用的有()。
- 当出现( )时,结构混凝土应该进行无损检测以确定结构混凝土的强度。
- 下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（ ）。
- 项目风险评估工作包括（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
3Lqn