- 单选题某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（）。
- A 、持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担
- B 、发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担
- C 、增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担
- D 、工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，应由双方共同承担
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生《示范文本》“市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。此题是由发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月,合同价款为2000万元。根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少应到位资金为( )万元。
- A 、100
- B 、200
- C 、600
- D 、1000
- 2 【建造师案例题】某工程，施工合同中约定，工期19周，钢筋混凝土基础工程量增加超出15%时，结算时对超出部分按原价的90%调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、E、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。
施工总进度计划（时间单位：周）施工过程中，发生如下事件：事件一：合同约定A、C工作的综合单价为700元／rI13。在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4 200 立方米增加到7 000 立方米，C工作工程量由原来的3 600 立方米减到2 400 立方米。事件二：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟订一个合理的赶工方案，以便与施工单位洽商。项目监理机构提出的后续工作可以缩短的时间及其赶工费率见下表。事件二中，
项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少？说明理由。增加的最少赶工费用是多少？
- 3 【单选题】某工程项目的施工合同约定,合同价款为600万元,合同工期10个月。建设单位在申请领取施工许可证时,应当到位的资金原则上不得少于( )。
- A 、150万元
- B 、180万元
- C 、300万元
- D 、600万元
- 4 【单选题】某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。
- A 、100
- B 、200
- C 、600
- D 、1000
- 5 【单选题】某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时; (4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天, 则该工程的实际竣工日期应为()。
- A 、2012年11月7日
- B 、2012年11月14日
- C 、2012年11月21日
- D 、2012年11月28日
- 6 【单选题】某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时; (4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为()。
- A 、2012年11月7日
- B 、2012年11月14日
- C 、2012年11月21日
- D 、2012年11月28日
- 7 【单选题】某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为（）。
- A 、2012年11月7日
- B 、2012年11月14日
- C 、2012年11月21日
- D 、2012年11月28日
- 8 【单选题】某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。
- A 、由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
- B 、由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
- C 、由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
- D 、有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
- 9 【单选题】某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。
- A 、由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
- B 、由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
- C 、由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
- D 、由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
- 10 【单选题】某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。
- A 、3月1日
- B 、3月20日
- C 、3月10日
- D 、3月30日
