- 建造师案例题
题干：某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示：[9787112173846-image/9787112173846-002-009.jpg]由于该工程施工工艺的要求，实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但建设单位要求仍按原合同工期完工，施工单位向建设单位索赔I工作赶工费用3万元（已知工作I赶工费每月1.5万元）。
题目：施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案施工单位向建设单位索赔赶工费3万元不成立。工作I总时差为6个月，停工待图2个月后开始施工，仍不影响总工期，工作I不需要赶工也能按原合同工期完工，故施工单位关于I工作赶工费3万元的索赔不成立。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】
事件2中,施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件二中,施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
- 3 【建造师案例题】施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立?并说明理由。
- 4 【建造师案例题】事件一中,施工单位的各项索赔是否成立,并分别说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件一中,施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
- 6 【建造师案例题】事件一中，施工单位的各项索赔是否成立？并分别说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件二中，施工单位的各项索赔是否成立（不考虑事件一的影响）？并分别说明理由。
- 8 【建造师案例题】事件一中施工单位的索赔是否成立？说明理由。
- 9 【建造师案例题】施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。
- 10 【单选题】下列施工单位向建设单位提出的费用索赔项目中，不能索赔的是（ ）。
- A 、因工程变更项目增加的费用
- B 、征地拆迁引起的增加的费用
- C 、处理不明地下障碍物增加的费用
- D 、施工机械损坏增加的费用
热门试题换一换
- 甲商场为了扩大营业范围，决定在市区兴建另一分店。通过招标的形式与乙建筑工程公司签订了建筑工程承包合同，在施工过程中，甲因未领取施工规划许可证而被城市规划局勒令停止施工，乙建筑公司因此蒙受了诸多损失，故而乙建筑公司欲向法院提起诉讼，在起诉前，乙欲对甲所有的一处房产进行保全，则以下说法正确的是( )。
- 根据场景(十),回答下列问题:向水体排放含热废水,应当( ),保证水体的水温符合环境质量标准防止热污染危害。
- 环境管理体系包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的( )。
- 事故调查报告的内容包括( )。
- 改正实测项目中的错误。补充实测项目漏项。
- 该质量事故由谁负责报告?
- 钻孔灌注桩施工时,造成钻孔塌孔或缩径的主要原因有()等。
- 下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。
- 某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
2GYmg