- 判断题某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无流砂,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30立方米/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,来源吊泵进行排水。在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流砂层,采用普通井圈背板施工法无法通过,只得采用化学注浆的方法通过,造成工期延误1个月,费用增加120万元。井筒基岩施工中,井筒实际涌水量大于50立方米/h,必须采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15立方米/h,不符合规范要求,业主要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,工期延长1个月。本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少?
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
![](/pcHtml/static/tiku/images/huizhang.png)
本工程施工单位可索赔到的费用是120+200=320万元,工期是1+2=3个月。
![](/pcHtml/static/tiku/images/xin.png)
- 1 【判断题】某施工单位承建一立井井筒,该井筒直径为6.5m,深度为668m,采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁,炮眼深度为2.4m,模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业,综合掘进队劳动组织,每天完成一个循环。但实际施工进度较慢,循环组织经常被打乱,掘进工效低。该井筒施工的机械化设备配套方案是否合理?
- 2 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工项目,该工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同规定:(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2)业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三月底全部扣完。(3)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。(4)工程进度款按月结算,不考虑调价。(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时的实际产值如下表:
该工程进入第四个月时,由于业主资金困难,合同被迫终止。第一个月到第三个月各月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少?
- 3 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工项目,该工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同规定:(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2)业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三月底全部扣完。(3)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。(4)工程进度款按月结算,不考虑调价。(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时的实际产值如下表:
该工程进入第四个月时,由于业主资金困难,合同被迫终止。合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元?
- 4 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工项目,该工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同规定:(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2)业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三月底全部扣完。(3)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。(4)工程进度款按月结算,不考虑调价。(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时的实际产值如下表:
该工程进入第四个月时,由于业主资金困难,合同被迫终止。合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款?
- 5 【单选题】一承包商承揽了一井筒的施工任务,施工准备由承包商负责,业主协助,施工中发生的( )事件承包商可以向业主进行索赔。
- A 、井口场地未进行平整而无法竖立井架
- B 、施工人员技术水平低而延误进度
- C 、施工设备没有及时进场而延误开工
- D 、施工图纸不能及时提供而延误施工
- 6 【判断题】某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无流砂,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30立方米/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,来源吊泵进行排水。在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流砂层,采用普通井圈背板施工法无法通过,只得采用化学注浆的方法通过,造成工期延误1个月,费用增加120万元。井筒基岩施工中,井筒实际涌水量大于50立方米/h,必须采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15立方米/h,不符合规范要求,业主要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,工期延长1个月。施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更?
- 7 【判断题】某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无流砂,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30立方米/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,来源吊泵进行排水。在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流砂层,采用普通井圈背板施工法无法通过,只得采用化学注浆的方法通过,造成工期延误1个月,费用增加120万元。井筒基岩施工中,井筒实际涌水量大于50立方米/h,必须采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15立方米/h,不符合规范要求,业主要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,工期延长1个月。针对本井筒的施工实际情况,施工单位应如何进行索赔?
- 8 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工,该井筒井深500m,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元,工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件:(1)井筒穿过一含水层时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层,施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生了淹井,造成施工单位设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。(2)建设单位提出要求井筒加深20m,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月。施工单位与甲方签订的合同中,直接费为多少?间接费为多少?
- 9 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工,该井筒井深500m,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元,工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件:(1)井筒穿过一含水层时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层,施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生了淹井,造成施工单位设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。(2)建设单位提出要求井筒加深20m,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月。事件(1)中,施工单位是否可以提出索赔?为什么?发生的工期和费用应如何处理?
- 10 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工,该井筒井深500m,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元,工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件:(1)井筒穿过一含水层时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层,施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生了淹井,造成施工单位设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。(2)建设单位提出要求井筒加深20m,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月。事件(2)中,发生了工程量变更,费用应如何处理?
热门试题换一换
- 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的( )倍。
- 下列分部分项工程中,达到一定规模时,需要编制专项施工方案的是( )。
- (四) 某项目经理部中标承建某道路工程,原设计是水泥混凝土路面,后因拆迁延期,严重影响工程进度,但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求,业主更改路面结构,将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。对这一重大变更,项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施: (1)依据施工图,根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算,然后依据施工图预算打八折,作为沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同;打七折作为沥青混凝土工程目标成本。 (2)对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求:质量成本降低额;合理化建议产生的降低成本额。 (3)对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求:①计量验收;②降低采购成本;③限额领料;④及时供货;⑤减少资金占用;⑥旧料回收利用。 (4)要求测量人员按技术规程和设计文件要求,对路面宽度和高度实施精确测量。 问题
- 工程测量竣工图的作用不包括( )。
- 某机电安装工程公司承担了某机械厂的机电安装工程任务,其中最主要的一项工程是厂区的架空管道工程。机电公司的几个工人在下班时擅自开动起重机进行吊装管道,由于对起重机的使用要求不太了解,操作出现失误,滑轮组钢丝绳被拉断,管道下滑,导致一名工人死亡。经调查,是由于机电公司安全制度不够完善,且没有在吊装前对基础进行试验和验收。下列不是自行式起重机的是( )。
- 根据事件4,计算D工作在第60天末,计划应完成的累计工作量(万元),实际已完成的累计工作量(万元),分别占D工作计划总工作量的百分比;实际比计划超额(或拖欠)工作量占D工作计划总工作量的百分比。
- 关于建筑幕墙防火构造要求的表述,正确的是( )。
- 在行政诉讼中,人民法院主要审查的是()。
- 根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》,关于工程建设领域农民工工资支付的说法,正确的有( )。
![](/pcHtml/static/tiku/images/ytk_icon.png)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)