- 建造师案例题某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定: 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定: (1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。 (3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 2.B工程合同额为9 000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况: (1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。 (2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。 (3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。 3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为2005年12月15日,竣工日期为2007年7月20日,日历天数为581天。 问题 1.A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处? 2.B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理? 3.C单项工程合同的合同工期应为多少天? 4.合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
1.A单项工程采用总价合同形式不恰当,因为项目工程量难以确定,双方风险较大。合同条款中的不妥之处是:第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当,应改正为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据。第
(3)条不妥,不允许分包单位再次分包。
2.业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款,应承担金钱债务及违约责任,承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外,通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14 d后)起计算,而不应是承包商所提出的第11天起算。另外,业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付,不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定,是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履约的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据合同法业主可以不承担工期拖延的经济责任,业主应当给予工期顺延,但不补偿费用。
3.按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准,应认定工期目标为581 d。
4.
(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行:①合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款。②合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款。③合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。
(2)确定变更价款的程序是:①变更发生后的14d内,承包方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。②若变更发生后14d内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。③监理工程师收到变更价款报告日起14d内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14 d后该报告自动生效。
(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决:①协商和解。②有关部门调解。③按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁。④向有管辖权的法院起诉。
- 1 【建造师案例题】你认为降低桥梁工程项目施工成本的方法和途径有哪些?
- 2 【建造师案例题】某城市桥梁工程由某路桥工程公司承担施工任务。该路桥工程公司在预应力筋的施工过程中,通过计算确定了下料长度,并采用先张法对预应力筋进行张拉,并对施加预应力所用的机具设备及仪表设置专人使用管理,并制定定期维护和校验制度。在对大体积混凝土墩台基础的施工过程中,为了保证工程质量,承包单位对原材料和施工工艺采取了系列措施进行控制和预防。 问题 1.常见的预应力筋有哪几种? 2.计算预应力筋的下料长度时应考虑哪些因素? 3.预应力筋的切割宜采用什么方法? 4.简述先张法的施工工艺方法。 5.先张法张拉预应力筋的一般操作过程是什么? 6.大体积混凝土应优先采用具有什么性能的水泥?并举出四种水泥的名称。 7.当大体积混凝土墩台基础进行分块浇筑时,应符合哪些规定?
- 3 【单选题】城市桥梁工程无支护基坑施工注意事项中,相邻基坑深浅不等时,一般按( )的顺序施工。
- A 、先浅后深
- B 、先高后低
- C 、先低后高
- D 、先深后浅
- 4 【建造师案例题】某城市桥梁工程由某路桥工程公司承担施工任务。该路桥工程公司在预应力筋的施工过程中,通过计算确定了下料长度,并采用先张法对预应力筋进行张拉,并对施加预应力所用的机具设备及仪表设置专人使用管理,并制定定期维护和校验制度。在对大体积混凝土墩台基础的施工过程中,为了保证工程质量,承包单位对原材料和施工工艺采取了一系列措施进行控制和预防。 问题 1.常见的预应力筋有哪几种? 2.计算预应力筋的下料长度时应考虑哪些因素? 3.预应力筋的切割宜采用什么方法? 4.简述先张法的施工工艺方法。 5.先张法张拉预应力筋的一般操作过程是什么? 6.大体积混凝土应优先采用具有什么性能的水泥?并举出4种水泥的名称。 7.当大体积混凝土墩台基础进行分块浇筑时,应符合哪些规定?
- 5 【建造师案例题】某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C3个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了3个中标人并签订了合同。A、B、C3个单项工程合同条款中有如下规定。 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定如下。 (1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。 (3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 2.B工程合同额为9 000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况。 (1)工程开工后,从第3个月开始连续4个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该4个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。 (2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。 (3)复工后,在工程后期,工程遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。 3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550 d。但在施工合同中,开工日期为2005年12月15日,竣工日期为2007年7月20日,日历天数为581 d。 问题 1.A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处? 2.B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理? 3.C单项工程合同的合同工期应为多少天? 4.合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?
- 6 【建造师案例题】某城市桥梁工程项目,施工人员在大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法如下。 (1)在墩台基础中埋放了厚度为120 mm的石块,且埋放的数量为混凝土结构体积的20%。 (2)在浇筑混凝土时选择在一天中气温较高时进行。 (3)在后张有黏结预应力混凝土结构时,预应力筋的孔道采用钢管抽芯方法进行预留。 (4)预应力筋锚固完毕并经检验合格后用电弧焊切割外露预应力筋。 (5)施工中预应力筋采用应力控制张拉,在校验伸长值时,实际伸长值与理论伸长值的差值为8%。 问题 1.请逐条判断大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法是否妥当?如不妥,请改正。 2.对大体积混凝土墩台及其基础埋放的石块有哪些规定? 3.在后张有黏结预应力混凝土结构时,除了采用钢管抽芯方法外,还有哪些方法比较适用? 4.对后张法预留孔道预埋的要求有哪些? 5.按预应力品种可将预应力张拉锚固体系分为哪几类? 6.按锚固原理可将预应力张拉锚固体系分为哪几类?
- 7 【建造师案例题】你认为降低桥梁工程项目施工成本的方法和途径有哪些?
- 8 【单选题】下列关于城市桥梁施工过程中分项工程质量控制的说法,错误的是()。
- A 、各分项工程应按《城市桥梁工程施工与质量验收规范》进行质量控制
- B 、各分项工程进行自检、交接检验合格后,即可进行下一个分项工程施工
- C 、各分项工程自检、交接检验合格后应形成文件
- D 、自检、交接检验文件经监理工程师检查签认后,方可进行下一个分项工程施工
- 9 【单选题】下列关于城市桥梁施工过程中分项工程质量控制的说法,错误的是()。
- A 、各分项工程应按《城市桥梁工程施工与质量验收规范》进行质量控制
- B 、各分项工程进行自检、交接检验合格后,即可进行下一个分项工程施工
- C 、各分项工程自检、交接检验合格后应形成文件
- D 、自检、交接检验文件经监理工程师检查签认后,方可进行下一个分项工程施工
- 10 【多选题】城市桥梁工程施工技术准备是施工准备的核心。通常有熟悉设计文件、研究施工图纸、进行现场核对,施工前的设计技术交底,( )等。
- A 、原始资料的进一步调查分析
- B 、制定施工方案、进行施工设计
- C 、编制施工预算
- D 、技术经济条件的调查分析
- E 、编制施工组织设计
- 地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的产状。产状有三个要素,下面不属于三要素的是( )。
- 某机电工程安装公司承包本市某化工厂车间的洁净空调工程安装任务。其洁净空调设计等级为N7级,并安装了高效过滤器。为保证工程质量,机电安装公司在风管制作、系统严密性检验、系统调试等关键工作中采取了相应的措施。空调工程在竣工验收后,进行了综合效能测定。由于测定结果均符合设计要求,得到业主的好评。综合性能全面评定由建设单位负责,设计与施工单位配合。综合性能全面评定的性能检测应由()承担。
- 劳动定额的主要表现形式为时间定额,但同时也表现为产量定额,时间定额与产量定额的关系是( )。
- 季节性事故安全技术措施中的季节是指( )。
- 静力压桩法施工遇到( )情况,应暂停施压,分析原因并予以处理。
- 在马歇尔试验检测技术中,评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标是()。
- 下列燃气管道,宜采用清管球进行清扫的是()。
- 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm。
- 下列玻璃中,不属于安全玻璃的是( )。
- 根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是( ) 。
- 根据《合同法》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载