2024年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。【单选题】

A.20

B.40

C.50

D.100

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是设计合同履行中的违约责任。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。【多选题】

A.工程质量保修范围

B.质量保修期限

C.保修金数额

D.发包人的保修通知书格式

E.施工质量责任的保修金扣留方式

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是工程质量保修书的主要内容。承包人应当在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为合同附件。质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容;质量保修期;质量保修责任;保修费用和其他约定五部分。

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

4、根据《合同法》的规定,下列关于格式条款合同的说法中,正确的有()。【多选题】

A.格式条款合同的起草应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务

B.订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款

C.订立合同时,不允许对合同的任何条款做改动

D.发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应由起草方解释

E.发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应采用对起草方不利的解释

正确答案:A、B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是格式条款。格式条款又被称为标准条款,提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。【单选题】

A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是材料设备的到货检验。承包人采购的材料设备应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责;承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。

6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是()。【单选题】

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字,承包人7 d内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是隐蔽工程的检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。

8、根据FIDIC《施工合同条件》规定,对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的,工程师可以采取的处理方法有()。【多选题】

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书,折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时,工程师应有权选择以下任何一种处理方法。(1)指示再进行一次重复的竣工检验。(2)如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段(视情况而定),在此情况下,业主有权获得承包商的赔偿,包括:①业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用及融资费用;②拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。(3)颁发一份接收证书(如果业主同意的话),折价接收该部分工程,合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给业主造成的减少的价值数额予以扣减。

9、根据《合同法》规定,下列合同中,属于无效合同的是()。【单选题】

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是无效合同种类。无效合同的种类包括:(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同;(2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

10、当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是()。【单选题】

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是要约。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立的主要内容,也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即是要约邀请。A、C和D都为要约邀请,故选B。