2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、施工合同履行过程中,某工程部位的施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工,工程师又发出重新剥露该部位检查的通知,承包人执行了指示,重新检验结果表明,施工质量存在缺陷,承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()。【单选题】

A.补偿费用,不顺延合同工期

B.顺延合同工期,不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

2、由业主订购的部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工,安装工程分包商受到损失的索赔报告应()。【单选题】

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是分包合同的索赔。分包合同履行过程中,当分包商认为自己的合法权益受到损害,不论事件起因于业主或工程师的责任,还是承包商应承担的义务,他都只能向承包商提出索赔要求,并保持影响事件发生后的现场同期记录。

3、按照《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有()。【多选题】

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危,使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可撤销合同。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同;(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

4、根据FIDIC《施工合同条件》,关于合同工期的说法,正确的是()。【单选题】

A.合同协议书内注明的施工期限

B.招标文件中要求的施工期限,加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C.中标通知书内写明接受的投标工期,加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D.合同协议书内注明的施工期限,加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同工期。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念,指所签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和。

5、在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽,工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准,该事件的合同责任应为()。【单选题】

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延,费用也不予补偿

C.工期不予顺延,费用应适当补偿

D.工期应予顺延,费用不予补偿

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是隐蔽工程与重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

6、施工合同施工过程中,当发包人要求提前竣工时,与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()。【多选题】

A.提前竣工时间

B.发包人为赶工提供的便利条件

C.承包人的赶工措施

D.提前竣工所需追加的合同价款

E.承包人不能按约定的时间竣工时,拖期违约赔偿金的计算方法

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是提前竣工协议的内容。提前竣工协议应包括以下方面的内容:(1)提前竣工的时间;(2)发包人为赶工应提供的方便条件;(3)承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;(4)提前竣工所需的追加合同价款等。

7、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验,关于该试验相应合同义务的说法,正确的是()。【单选题】

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验,发包人承担相应费用

D.发包人负责试验,承包人承担相应费用

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是材料和设备的使用前检验。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。

8、关于监理合同赔偿责任的说法,正确的有()。【多选题】

A.只要监理的建设项目质量达不到要求,监理人即应向委托人赔偿损失

B.因监理人的过错给施工单位造成损失的,施工单位有权向监理人要求赔偿

C.因非监理人原因且监理人无过错,发生工程质量事故造成的损失,监理人不承担赔偿责任

D.委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此产生的费用

E.监理人向委托人的索赔不成立时,不赔偿委托人由此产生的费用

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是监理人的责任承担。在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,制定了约束双方行为的条款:“委托人责任”和“监理人责任”,这些规定归纳如下。(1)在合同责任期内,如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务;或委托人违背了他对监理人的责任时,均应向对方承担赔偿责任。(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。

9、建设工程监理合同属于()。【多选题】

A.建设工程合同

B.委托合同

C.居间合同

D.技术合同

E.双务合同

正确答案:B、E

答案解析:本题涉及的考点是建设工程监理合同的性质。建设工程监理合同属于委托合同、双务合同。

10、某施工合同履行过程中,发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求,需要拆除重新购置,关于该事件的处理方法,正确的是()。【单选题】

A.承包人负责拆除,供货商承担费用

B.承包人负责拆除,发包人承担费用

C.供货商负责拆除,发包人承担费用

D.供货商负责拆除,并承担费用

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程试车中双方的责任。由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。