2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。【多选题】

A.完成监理任务后获得酬金

B.变更委托监理工作范围

C.监督委托人执行法规政策

D.委托人严重违约时解除监理合同

E.协调委托人与设计单位的关系

正确答案:A、D、E

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。

2、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中,正确的有()。【多选题】

A.设计合同经签字盖章后立即生效

B.设计合同在支付定金后生效

C.设计合同的定金为合同总价的20%

D.设计人收到定金为设计开工的标志

E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任

正确答案:B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是建设工程设计合同的生效。设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3 d内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延。

3、下列关于留置担保的说法中,正确的是()。【单选题】

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是留置担保。留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。留置权以债权人合法占有对方财产为前提,并且债务人的债务已经到了履行期。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。

4、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,工程师对分包工程的管理职责有()。【多选题】

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协商分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:B、D

答案解析:本题涉及的考点是工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系,对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查,行使确认权或否定权;对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任,工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。

5、工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示。承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复工的书面要求,经48 h后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人正确的应对措施是()。【单选题】

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人发出请求复工的报告

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是工程师指示的暂停施工。不论发生何种情况,工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的48 h内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工要求后的48 h内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48 h内未予答复,承包人可以自行复工。

6、某建设工程施工期间,承包商按照索赔程序提交了索赔报告,工程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是()。【单选题】

A.顺延合同工期,给予费用补偿

B.顺延合同工期,不给予费用补偿

C.不顺延合同工期,给予费用补偿

D.缩短合同工期,给予费用补偿

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是工程师处理承包商索赔的授权范围。工程师在处理承包商的索赔时,有顺延或者不顺延合同工期、给予或不给予费用补偿的权利,没有缩短合同工期的权利。

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()。【单选题】

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是承包人发出的索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。

8、根据FIDIC《施工合同条件》,承包人可以提出费用补偿的有()。【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》下可以合理补偿承包人索赔的条款。其他承包商的干扰;公共当局引起的延误;异常不利的气候条件都只能提出工期补偿。

9、下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。【单选题】

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,这里所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。

10、根据《建设工程质量管理条例》,工程在正常使用条件下,承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。【多选题】

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是工程的质量保修期。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定,在正常使用条件下的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。