2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计,经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中,包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中,因施工方案的缺陷,导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法,正确的是()【单选题】

A.因施工方案缺陷,应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可,应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划,承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准,应与承包人承担连带工期延误责任

正确答案:A

答案解析:根据施工合同范本通用条件的规定,属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险时,工期延误责任由发包人承担,工期可以相应顺延,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。本题中的工期延误的责任是施工方案的缺陷,属于应当由承包人承担的风险。

2、某施工项目采用评标价法评标,评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()【单选题】

A.甲投标人,合同价为7040万元

B.甲投标人,合同价为7080万元

C.乙投标人,合同价为7050万元

D.乙投标人,合同价为7060万元

正确答案:B

答案解析:评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额,最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法,评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低,排序为第一,而定标签订合同时,仍以报价作为中标的合同价,因此合同价为7080万元。

3、要约与要约邀请的共同特征是()【单选题】

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

正确答案:C

答案解析:要约是希望和他人订立合同的意思表示;要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。二者均为明示订立合同的意思表示。

4、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()【多选题】

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

正确答案:B、C、D、E

答案解析:在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。第一部分为订立合同时已形成的文件,其中包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。第二部分为合同履行过程中形成的文件。

5、某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。关于该事件的说法,正确的是()【单选题】

A.虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间

正确答案:B

答案解析:工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24小时,以书面形式向承包人提出延期验收要求,但延期不能超过48小时。若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收,工程师应承认验收记录的正确性。本题中的管道工程即为隐蔽工程,因此必须按照隐蔽工程的检验程序。

6、关于保证方式的说法,正确的有()【多选题】

A.保证方式有一般保证和连带责任保证

B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证

C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证

D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行

E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行

正确答案:A、C、E

答案解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

7、《建设工程设计合同》示范文本规定,下列工作中,属于设计单位义务的有()【多选题】

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图纸

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

正确答案:A、C

答案解析:设计人的责任义务包括:①保证设计质量;②各设计阶段的工作任务;③对外商的设计资料进行审查;④配合施工的义务;⑤保护发包人的知识产权。

8、关于违约金的说法,正确的有()【多选题】

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的,当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失,当事人可以请求减少

正确答案:A、D、E

答案解析:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

9、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价,价格为4000元/吨,合同约定2011年3月1日提货,但施工企业逾期至2011年4月10日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()【单选题】

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

正确答案:C

答案解析:建设工程委托监理合同的专用条件第10条规定;本合同在实施过程中如与国家及本市颁布的新法规有抵触时,按国家当时颁布的新法规执行。本题中施工企业逾期至2011年4月10日提货,应按照当时的政府指导价格4500元/吨付款。

10、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()【单选题】

A.A银行1000万元,B银行2000万元

B.A银行1800万元,B银行1200万元

C.A、B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元,B银行1000万元

正确答案:A

答案解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:①抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题中该施工企业与B银行办理了抵押登记,按照规定清偿债务时,B银行应先于A银行受偿,因此先清偿B银行的2000万,剩余1000万用于清偿A银行。