2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同的设计期限为()【单选题】

A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止

正确答案:D

答案解析:设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效;在合同正常履行的情况下,工程施工完成竣工验收工作,或委托专业建设工程设计完成施工安装验收,设计人为合同项目的服务结束。

2、某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()【单选题】

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

正确答案:C

答案解析:先履行抗辩权,又称不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。本题中采购方为应当先履行合同一方,但当有确切证据证明供货方经营状况严重恶化时,根据规定可以暂停支付货款,这种行为即为行使先履行抗辩权,又称不安抗辩权。

3、评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是()【单选题】

A.该投标文件没有完全响应招标文件,存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

正确答案:D

答案解析:存在细微偏差的投标文件,指投标文件基本上符合招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件,而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期,改变了投标文件的实质性内容。

4、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好,节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。【单选题】

A.20

B.17

C.16

D.13

正确答案:D

答案解析:工程师在接到正式索赔报告以后,认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析,工程师剔除了7万元不合理款项,则实际赔偿为20-7=13(万元)。

5、关于迟到承诺的说法,正确的有()【多选题】

A.受要约人超过承诺期限发出的承诺,一律视为新要约

B.受要约人超过承诺期限发出的承诺,要约人仍可通知该承诺有效

C.非受要约人责任延误到达的承诺,仍是有效的承诺

D.非受要约人责任延误到达的承诺,要约人可以不接受该承诺

E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关

正确答案:B、C、D

答案解析:超过承诺期限到达要约人的承诺,按照迟到的原因不同,《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分:①受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效,否则该超期的承诺视为新要约,对要约人不具备法律效力。②非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。

6、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】

A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:C

答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。

7、某工程项目施工过程中,承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷,经工程师验收认可后,书面提出复工要求,工程师收到复工要求后超过48/小时未予答复。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,此时承包人应()【单选题】

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

正确答案:C

答案解析:根据暂停施工的管理程序,承包人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。

8、下列导致承包人索赔的情况中,工程师应批准补偿费用及利润的有()【多选题】

A.延误发放施工图纸

B.延误移交施工现场

C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工

D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工

E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

正确答案:A、B、E

答案解析:FIDIC《施工合同条件》中,按照引起承包人损失事件原因的不同,对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况,分别作出了相应的规定,具体如下表:

9、招标过程中,对投标人进行资格预审的目的有()【多选题】

A.保证投标人具备完成招标工作的能力

B.简化招标程序

C.减少评标工作量

D.降低招标费用

E.确保招标人满意的投标人中标

正确答案:A、C、E

答案解析:公开招标时设置资格预审程序,一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求;二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标的工作量。

10、施工企业从银行贷款,可作为质押担保的有()【多选题】

A.汽车

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

正确答案:D、E

答案解析:可以质押的权利包括:①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;②依法可以转让的股份、股票;③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;④依法可以质押的其他权利。A项,汽车为抵押物,排除。