2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

2、“建筑工程一切险”中的除外责任包括()【多选题】

A.地震

B.洪水

C.设计错误引起的损失

D.自然磨损

E.维修保养费用

正确答案:C、D、E

答案解析:保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿(仅指建筑工程一切险物质损失部分,不包括第三者责任险):①设计错误引起的损失和费用;②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;④非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;⑤维修保养或正常检修的费用;⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;⑦盘点时发现的短缺;⑧领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失;⑨除非另有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失;⑩除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

3、合同订立后,甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行,下列关于该转让的说法中,符合《合同法》对合同转让规定的有()【多选题】

A.甲公司不须经乙公司同意,但要通知乙公司

B.丙公司直接对乙公司承担合同义务

C.丙公司可对乙公司行使抗辩权

D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保

E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任

正确答案:B、C、D

答案解析:当债务全部转移时,债务人即脱离了原来的合同关系,则由第三人取代原债务人而承担原合同债务,原债务人不再承担原合同中的义务和责任。合同约定提供履约担保,新债务人应该提供合同约定的履约担保,《合同法》规定:“债务人转移义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。”

4、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。【单选题】

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:B

答案解析:施工合同的履约保证是为了保证施工合同的顺利履行而要求由承包人(施工单位)提供的担保,主要担保承包人在合同执行期间,按期限按质量履行其义务的经济担保书。

5、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()【多选题】

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:A、E

答案解析:选项的错误点:B项,必须书面;C项,应是通知每一位投标人,不仅仅限于提出问题的人;D项,解答不必说明问题的来源。

6、依据设计合同示范文本规定,下列有关设计工作内容变更的说法中,正确的有()【多选题】

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充

B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时,只能由原设计单位修改并经审批后使用

C.发包人经原设计人书面同意后,可以委托其他具有资质的设计单位修改

D.由于发包人原因对设计进行重大修改,应另签订合同

E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作,应支付相应的设计费

正确答案:A、C、D、E

答案解析:设计工作内容变更中:①设计人的工作。设计人交付设计资料及文件后,参加有关设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。②委托任务范围内的设计变更(注意要批两次,先批再改再批)。设计变更应首先报原审批机关批准;由原勘察设计单位修改;修改后的设计文件仍需审批。③委托其他设计单位完成的变更。当原设计单位无力承担时,可委托其他设计单位完成,发包人经原设计人书面同意后,委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改,修改单位对修改部分承担责任(谁修改谁承担责任)。④发包人原因的重大设计变更,双方应另行签订补充协议或另订合同,发包人增付设计费;在未签合同前经发包人同意设计人所做设计工作应支付设计费。

7、下列事项中,属于设计合同中设计人应承担义务的有()【多选题】

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

正确答案:A、C、D

答案解析:B、E项是委托人的工作。

8、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()【单选题】

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案:A

答案解析:暂列金额计入合同价格内,但其使用归工程师控制,实际上是一笔业主方的备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支,他有权全部使用、部分使用或完全不用。

9、因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。【单选题】

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

正确答案:D

答案解析:合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。但是本题中C项有歧义,不严谨,解决争议的仲裁条款也独立存在,有约束力。

10、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失,应由承包人承担的有()【多选题】

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间,承包人留在现场保卫人员的费用

正确答案:B、D

答案解析:发生不可抗力的赔偿见下表。