2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。【多选题】

A.事件造成承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因,属于分包人的过错

D.按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为:(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才处理应给予承包人的补偿额。

2、建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的,应()。【单选题】

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是申请撤销裁决的情形。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(1)没有仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

3、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。【多选题】

A.两家承包人出现施工干扰后的协调工作

B.因设计变更导致原定的监理期限到期后,需继续完成的监理工作

C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后,对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D.应委托人要求,编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E.施工需要穿越公路时,应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是监理人应完成的附加监理工作。附加工作是指与完成正常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括:(1)由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间;(2)增加监理工作的范围和内容等,如由于委托人或承包人的原因,承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间;又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。

4、某项目分项工程的施工具备隐蔽条件,经工程师检查认可后承包人继续施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是()。【单选题】

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿,不顺延合同工期

C.顺延合同工期,不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量不合格的,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延;若质量合格,则工期顺延,并追加合同条款。

5、根据FIDIC《施工合同条件》,承包人可以提出费用补偿的有()。【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》下可以合理补偿承包人索赔的条款。其他承包商的干扰;公共当局引起的延误;异常不利的气候条件都只能提出工期补偿。

6、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。【单选题】

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。

7、某需要招标的施工项目,采用综合评分法评标。经详评,甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二,评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中,正确的有()。【多选题】

A.招标人应确定甲为中标人

B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个作为中标人

C.如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人

D.如果甲拒签合同,招标人应重新招标

E.如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人

正确答案:A、C

答案解析:本题涉及的考点是中标人的确定。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人,不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。依法必须招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同.或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,依此类推。

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的划分为()。【单选题】

A.发包人负责试验,费用由发包人承担

B.发包人负责试验,费用由承包人承担

C.承包人负责试验,费用由发包人承担

D.承包人负责试验,费用由承包人承担

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是承包人负责采购的材料和设备的检验。承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。

9、某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中,正确的是()。【单选题】

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是承包人修改进度计划后的责任划分。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任。

10、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。【单选题】

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是建设工程委托监理合同的有效期。通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后,工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止。