2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时,就()发布变更指令。【多选题】

A.缩短合同约定的工期

B.改变合同中任何工作的数量

C.删减任何合同约定的工作内容

D.改变原定的施工顺序

E.变更任何工作的质量要求

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变;(2)任何工作质量或其他特性的变更;(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;(4)删减任何合同约定的工作内容;(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作;(6)改变原定的施工顺序或时间安排。

2、建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有()。【多选题】

A.开通施工现场公共道路

B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续

D.审查承包人提交的施工进度计划

E.书面通知发包人及时支付工程预付款

正确答案:B、D

答案解析:本题涉及的考点是开工前工程师准备工作的范围。开工前,对工程师而言,特别需要做好水准点与坐标控制点的交验,按时提供标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸,工程师可能还需要做好设计单位的协调工作,按照专用条款的约定组织图纸会审和设计交底。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的主要目的,是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。

3、某工程监理合同履行中,委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于监理人工作的说法中,不正确的是()。【单选题】

A.试验室应接受监理人的指示,完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程,对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断,不承担责任

D.试验数据正确,监理人作出错误判断应承担责任

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是监理合同中的委托人义务。监理合同履行中,涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验,并与其签订委托合同,试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作,但监理人既不对检测试验数据的错误负责,也不对由此而导致的判断失误负责。

4、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》的规定,发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。【多选题】

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是勘察合同中发包人应为勘察人提供的现场工作条件。根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:(1)落实土地征用、青苗树未赔偿;(2)拆除地上地下障碍物;(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;(4)平整施工现场;(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠及提供水上作业用船等。

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中,正确的是()。【单选题】

A.由于设计原因试车达不到要求,由工程师指示设计单位修改设计,承包人负责重新安装,发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求,由承包人负责拆除并重新采购,发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求,由发包人负责重新采购,承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求,承包人承担返工的费用

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是建设工程竣工验收阶段试车中双方责任的承担。依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定:(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装,发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延;(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装;设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延;(3)由于承包人施工原因试车达不到要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。

6、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是()。【单选题】

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是中标人选定的原则。裁判评标价法评标时,以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法,与中标人签订合同时仍以投标价格为准。

7、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于()。【单选题】

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.职务代理

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是代理的分类。其中,委托代理,是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。

8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有()。【多选题】

A.工程设计的建议权

B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C.施工承包单位的选定权

D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是建设工程委托监理合同中监理人可以行使的权利。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。

9、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。【单选题】

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是施工合同条件中合同工期的概念。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念,指所签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。