2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列文件中,属于订立合同要约文件的是()【单选题】

A.招标公告

B.资格预审合格通知书

C.投标书

D.中标通知书

正确答案:C

答案解析:招标文件属于要约邀请,投标书属于要约。

2、依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于附加监理工作的是()【单选题】

A.因施工单位原因导致工程暂停施工,其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期,由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止,合同终止后监理人参与善后处理的工作

正确答案:C

答案解析:附加工作”是指与完成正常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括:①由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间。②增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因,承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。

3、下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()【单选题】

A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任

B.当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任

C.订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任

正确答案:D

答案解析:缔约过失责任是指在合同缔结过程中,当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销,应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损失。A项,在履行合同义务中给第三方造成的损失不属于缔约过失责任;B项,缔约过失责任不是在履行合同过程中发生的,而是在缔结合同中发生的;C项,缔约过失责任是给相对人造成的损失,不是给自身造成的损失。

4、公证与鉴证的区别包括()【多选题】

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性,鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性

正确答案:A、B、C

答案解析:D项,两者均自愿;E项,两者的内容和范围相同。合同公证与鉴证的区别:①合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。②合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同。按照《民事诉讼法》的规定,经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书,人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书,经过公证后,文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力,在诉讼中仍需要对合同进行质证,人民法院应当辨别真伪,审查确定其效力。③合同公证与鉴证的适应范围不同。公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为,其效力只能限于我国国内。

5、下列有关无效合同的说法中,错误的是()【单选题】

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行

正确答案:B

答案解析:认定无效合同必须经人民法院或仲裁机构认定。

6、按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是()【单选题】

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:C

答案解析:发包人的义务包括:①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要。③开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要。④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确。⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。⑥确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验。⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用。⑨发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

7、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

8、材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()【多选题】

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:A、C、E

答案解析:按照合同的约定,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的资料包括:①双方签订的采购合同;②供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证;③合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号、标准名称;④产品合格证、检验单;⑤图纸、样品或其他技术证明文件;⑥双方当事人共同封存的样品。

9、依据《合同法》,法定解除合同的条件有()【多选题】

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行主要债务

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案:B、D、E

答案解析:A项正确表述应为:因不可抗力致使不能实现合同目的;C项正确表述应为:一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内未履行。

10、施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()【单选题】

A.中标通知书、工程量清单、标准

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D.中标通知书、工程报价单、投标书

正确答案:C

答案解析:合同文件的解释顺序为:施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书。