监理工程师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

当前位置: 首页监理工程师合同管理历年真题正文
2022年监理工程师《合同管理》历年真题精选0221
帮考网校2022-02-21 18:51

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、某工程,合同约定3月10日开工,当年11月10日竣工,3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场,书面向工程师提出延期10天开工的申请,工程师对此申请始终未作任何答复,承包人延至3月20日实际开工,关于承包人竣工责任的说法,正确的有()【多选题】

A.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工程11月10日竣工,可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工,承包人应承担拖期违约责任

正确答案:A、D

答案解析:承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。本题中因承包商自身原因导致工期延期,因此赶工费应自行承担,故选项A正确,但承包商在规定时间内向工程师提出了书面申请,工程师在申请后48小时未做答复,视为同意承包人的要求,工期顺延,故选项D正确。

2、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同的设计期限为()【单选题】

A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止

正确答案:D

答案解析:设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效;在合同正常履行的情况下,工程施工完成竣工验收工作,或委托专业建设工程设计完成施工安装验收,设计人为合同项目的服务结束。

3、下列导致承包人索赔的情况中,工程师应批准补偿费用及利润的有()【多选题】

A.延误发放施工图纸

B.延误移交施工现场

C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工

D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工

E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

正确答案:A、B、E

答案解析:FIDIC《施工合同条件》中,按照引起承包人损失事件原因的不同,对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况,分别作出了相应的规定,具体如下表:

4、根据FIDIC《施工合同条件》,对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()【单选题】

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

正确答案:D

答案解析:合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

5、评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是()【单选题】

A.该投标文件没有完全响应招标文件,存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

正确答案:D

答案解析:存在细微偏差的投标文件,指投标文件基本上符合招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件,而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期,改变了投标文件的实质性内容。

6、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()【单选题】

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

正确答案:D

答案解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工,但在过程中受到了干扰,是工程师指令失误造成的,停工责任在发包人,因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿,合同工期相应顺延。

7、关于合同中格式条款的说法,正确的有()【多选题】

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时,应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时,应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款

正确答案:A、C

答案解析:提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款。

8、某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。关于该事件的说法,正确的是()【单选题】

A.虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间

正确答案:B

答案解析:工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24小时,以书面形式向承包人提出延期验收要求,但延期不能超过48小时。若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收,工程师应承认验收记录的正确性。本题中的管道工程即为隐蔽工程,因此必须按照隐蔽工程的检验程序。

9、采购方验收运抵施工现场的钢板时,适宜检验供货数量的方法是()【单选题】

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:A

答案解析:数量验收的方法主要包括:衡量法、理论换算法和查点法。其中的衡量法,即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤,以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度;钢板衡量其面积;木材衡量其体积;钢筋衡量其重量等。本题验收物资为钢板,故应用衡量法。

10、关于违约金的说法,正确的有()【多选题】

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的,当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失,当事人可以请求减少

正确答案:A、D、E

答案解析:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:service@bkw.cn 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
推荐视频
监理工程师百宝箱离考试时间34天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!