2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》,下列情形中,属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。【多选题】

A.污染物的影响

B.不利于施工的气候条件

C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致

D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍

E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰

正确答案:A、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》下的不可预见物质条件的范围。不可预见的物质条件包括:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件人为干扰,招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响,以及招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

2、根据《合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是()。【单选题】

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务人不发生效力。受让人取得权利后,同时拥有与此权利相对应的从权利。若从权利与原债权人不可分割,则从权利不随之转让。债务人对债权人的抗辩同样可以针对受让人。合同债权不可以随意转让。

3、工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示。承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复工的书面要求,经48 h后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人正确的应对措施是()。【单选题】

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人发出请求复工的报告

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是工程师指示的暂停施工。不论发生何种情况,工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的48 h内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工要求后的48 h内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48 h内未予答复,承包人可以自行复工。

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()。【单选题】

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是承包人发出的索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。

5、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使,施工单位()。【多选题】

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利

正确答案:A、D

答案解析:本题涉及的考点是合同不当履行中的保全措施。保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时,允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施,这些措施包括代位权和撤销权两种。其中代位权是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限,其发生的费用由债务人承担。

6、下列施工过程中发生的事件,属于不可抗力的有()。【多选题】

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是不可抗力的范围。不可抗力,是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。

7、工程师依据施工现场情况向承包人发布暂停施工指令时,应顺延合同工期的情况有()。【多选题】

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物,需要采取保护措施予以保护

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

8、下列关于留置担保的说法中,正确的是()。【单选题】

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是留置担保。留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。留置权以债权人合法占有对方财产为前提,并且债务人的债务已经到了履行期。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。

9、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工。承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为()。【单选题】

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程的开工日期。承包人应在专用条款约定的时间按时开工,以便保证在合理工期内及时竣工。承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7 d,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期也不予顺延。

10、根据《合同法》,合同被确认无效后,当事人因履行产生的财产应当()。【多选题】

A.返还

B.赔偿损失

C.没收

D.上缴非法所得

E.双倍返还定金

正确答案:A、B、D

答案解析:本题涉及的考点是无效合同的法律后果。合同被确认无效后,合同规定的权利义务即为无效。履行中的合同应当终止履行,尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理,如返还财产,赔偿损失,追缴财产,收归国有。