2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、依据监理合同示范文本规定,下列事项中,属于委托人义务的有()【多选题】

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致,选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

正确答案:A、B、E

答案解析:C项是监理人的义务；D项委托人选定承包人无需与监理协商一致,监理人只有建议权。

2、按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到()不属于业主应承担的风险。【单选题】

A.不利的外界自然条件

B.不利的气候条件

C.招标文件未提供的地质条件

D.图纸未标明的地下障碍物

正确答案:B

答案解析:气候条件不属于业主承担风险的范围,也就是说业主不因气候条件而给承包商赔偿。

3、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失,应由承包人承担的有()【多选题】

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间,承包人留在现场保卫人员的费用

正确答案:B、D

答案解析:发生不可抗力的赔偿见下表。

4、某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()【多选题】

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按照约定期限支付预付款

正确答案:A、B、C

答案解析:此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

5、下列事项中,属于设计合同中设计人应承担义务的有()【多选题】

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

正确答案:A、C、D

答案解析:B、E项是委托人的工作。

6、下列有关无效合同的说法中,错误的是()【单选题】

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行

正确答案:B

答案解析:认定无效合同必须经人民法院或仲裁机构认定。

7、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,应按()的市场价格履行。【单选题】

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地

正确答案:C

答案解析:价款约定不明的,执行订立合同时合同履行地(工程所在地)的市场价格。

8、按照FIDIC《施工合同条件》规定,下列有关风险责任划分的说法中,错误的是()【单选题】

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿,成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算,则业主应承担汇率变动带来的损失

正确答案:A

答案解析:以投标截止日期前第28天定义为基准日,作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

9、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】

A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动

B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定

C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款

E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释

正确答案:A、B、E

答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务,订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款,发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应采用对起草方不利的解释。

10、依据FIDIC《施工合同条件》,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外部条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、C

答案解析:可以补偿利润的项目:延误发放图纸；延误移交施工现场；承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误；非承包人原因检验导致施工的延误；业主提前占用工程；对竣工检验的干扰。