监理工程师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

当前位置: 首页监理工程师合同管理历年真题正文
当前位置: 首页监理工程师备考资料正文
2022年监理工程师《合同管理》历年真题精选0527
帮考网校2022-05-27 13:28
1 浏览 · 0 收藏

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()【单选题】

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

正确答案:D

答案解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工,但在过程中受到了干扰,是工程师指令失误造成的,停工责任在发包人,因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿,合同工期相应顺延。

2、关于招标人解答投标人质疑的说法,正确的是()【单选题】

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致,以招标文件为准

正确答案:C

答案解析:投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题,招标人应及时给予书面解答,招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。招标人的回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。

3、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列工作中,属于竣工验收必须满足的条件有()【多选题】

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

正确答案:A、C、D、E

答案解析:竣工验收需要满足的条件包括:①完成工程设计和合同约定的各项内容;②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告;③对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告;④勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;⑤有完整的技术档案和施工管理资料;⑥有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;⑦有施工单位签署的工程质量保修书;⑧有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;⑨建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

4、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法,正确的有()【多选题】

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:B、D、E

答案解析:该企业行使了撤销权,撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限,其发生的费用由债务人承担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。

5、某工程,合同约定3月10日开工,当年11月10日竣工,3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场,书面向工程师提出延期10天开工的申请,工程师对此申请始终未作任何答复,承包人延至3月20日实际开工,关于承包人竣工责任的说法,正确的有()【多选题】

A.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工程11月10日竣工,可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工,承包人应承担拖期违约责任

正确答案:A、D

答案解析:承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。本题中因承包商自身原因导致工期延期,因此赶工费应自行承担,故选项A正确,但承包商在规定时间内向工程师提出了书面申请,工程师在申请后48小时未做答复,视为同意承包人的要求,工期顺延,故选项D正确。

6、评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是()【单选题】

A.该投标文件没有完全响应招标文件,存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

正确答案:D

答案解析:存在细微偏差的投标文件,指投标文件基本上符合招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件,而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期,改变了投标文件的实质性内容。

7、根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,关于设计成果的说法,错误的是()【单选题】

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

正确答案:D

答案解析:设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

8、某工程通过了竣工验收,但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同(示范文本)》,在工程缺陷修改完成前,工程的保护和照管责任应由()负责。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

正确答案:B

答案解析:发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人不再承担工程保管责任。本题中承包人的工程并未验收合格,因此在工程缺陷修改完成前,工程的保护和照管责任应由承包人负责。

9、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()【单选题】

A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

正确答案:B

答案解析:在合同履行过程中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得,B选项是正确的。

10、按照《建设工程施工合同(示范文本)》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()【多选题】

A.减少合同中的约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中的约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:A、E

答案解析:工程师指示的设计变更包括:①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;②增减合同中约定的工程量;③改变有关工程的施工时间和顺序;④其他有关工程变更需要的附加工作。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:service@bkw.cn 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
监理工程师百宝箱离考试时间252天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!