2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于暂停施工程序说法正确的有（ ）。【多选题】

A.无论何种情况的停工，监理人应与发包人和承包人协商

B.当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知

C.承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担

D.承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工

E.因发包人原因无法按时复工时，承包人只可索赔费用

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题考查的是施工进度管理。（1）停工。监理人根据施工现场的实际情况，认为必要时可向承包人发出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。（2）复工。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，以及合理利润。

2、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交（ ）。【多选题】

A.竣工验收报告

B.竣工记录

C.签证文件

D.暂行操作

E.维修手册

正确答案:B、D、E

答案解析:本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。【不定项】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题考核的是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中，发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：(1)外部条件的变化，如后续法规政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等。(2)发包人应承担责任的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作；发包人订购的设备不能按时到货；施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等。(3)协调管理的原因。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调。(4)承包人的原因。如发现施工质量不合格；施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

4、设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束。【单选题】

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:D

答案解析:

5、合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过( )解决纠纷。【单选题】

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

正确答案:A

答案解析:

6、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有( )。【不定项】

A.地基基础工程

B.电气管道工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

正确答案:B、C、D

答案解析:本题考核的是质量保修期。其中，电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程为2年。

7、根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。【不定项】

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考核的是工程进度款的计算内容。计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括：(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款。(2)设计变更应调整的合同价款。(3)本期应扣回的工程预付款。(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项。(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。

8、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。【单选题】

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

正确答案:C

答案解析:本题考核的是设计人的责任。其职责包括：保证设计质量；各设计阶段的工作任务；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务；保护发包人的知识产权。

9、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。【不定项】

A.承包人负责拆除

B.承包人承担因此发生的费用

C.发包人承担因此发生的费用

D.延误的工期不予顺延

E.已完成的工程应予计量支付

正确答案:A、B、D

答案解析:本题考核的是因承包人负责采购的材料和设备不符合设计要求时的处理方法。工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

10、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（ ）向承包人出具经（ ）签认的单位工程验收证书。【单选题】

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

正确答案:A

答案解析:本题考查的是竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。