2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。【不定项】

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:D

答案解析:本题考核的是地域管辖。对于建设工程合同的纠纷一般都使用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

2、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括（ ）。【多选题】

A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限

B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间

C.承包商原因导致的工期顺延

D.不可抗力导致的工期顺延

E.发包商原因导致的工期顺延

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。

3、施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。【不定项】

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:A、B、D、E

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

4、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（ ）。【多选题】

A.工程本身的损害

B.承包方人员伤亡

C.承包人停工损失

D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

正确答案:A、D、E

答案解析:本题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

5、FIDIC《施工合同条件》规定，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。【多选题】

A.施工质量缺陷

B.施工成本增加

C.发生不可抗力

D.未按时提供施工现场

E.拖延工期

正确答案:A、E

答案解析: