2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009年10月25日双方依法签订合同,2009年10月27日发包人支付了定金,2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中,设计期限起始时间应为()。【单选题】

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是设计合同的设计期限。设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3 d内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延。

2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列工作中,不属于监理人义务的是()。【单选题】

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人的义务。委托监理合同中监理人义务包括:(1)监理人在履行合同的义务期间,应运用合理的技能认真勤奋地工作,公正地维护有关方面的合法权益;(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作,开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及该项目监理机构的人员情况;(3)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料;(4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产,监理工作完成或中止时,应将设施和剩余物品归还委托人;(5)非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的公正性;(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动;(7)在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密;(8)负责合同的协调管理工作。故B、C、D应排除。A为委托人的义务。

3、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人的施工期应为()。【单选题】

A.自2月1日始,至12月5日止

B.自2月1日始,至12月20日止

C.自2月5日始,至12月5日止

D.自2月5日始,至12月20日止

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是竣工时间的确定。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。承包人的实际施工期限,从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数。开工日正常情况下为专用条款内约定的日期,也可能是由于发包人或承包人要求延期开工,经工程师确认的日期。本题中,承包人的延期申请未获得批准,则正确答案为A。

4、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时,所提供的招标备案文件应说明的情况有()。【多选题】

A.招标工作范围

B.对投标人的资质要求

C.招标公告

D.资格预审条件

E.招标方式和计划工期

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是办理申请招标手续时,招标备案文件的内容。招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续,招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行招标还是委托代理招标等内容。

5、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。【多选题】

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。【单选题】

A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主、承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42 d未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是业主凭保函索赔的情形。由于无条件保函对于承包商而言风险较大,因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔,其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括:(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补;(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

7、施工合同履行过程中,承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益,监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由()支付。【单选题】

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是监理人的权利。监理人在工作过程中作出了显著成绩,如由于监理人提出的合理化建议,使委托人获得实际经济利益,则应按照合同中规定的奖励办法,得到委托人给予的适当物质奖励。

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

9、施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》规定,该行为属于()。【单选题】

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同履行中由第三人向债权人履行债务。合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为:(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;(2)在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。【单选题】

A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是材料设备的到货检验。承包人采购的材料设备应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责;承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。