2023年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理建设工程施工索赔5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、FIDIC《施工合同条件》规定，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。【多选题】

A.后续法规的调整

B.对竣工验收的干扰

C.非承包人原因检验导致施工延误

D.延误发放图纸

E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误

正确答案:B、C、D、E

答案解析:

2、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。【单选题】

A.合同目的

B.索赔事件的性质

C.索赔起因

D.索赔的合同依据

正确答案:D

答案解析:

3、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )。【不定项】

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

正确答案:A、C

答案解析:本题考核的是承包人可索赔费用的内容。本题中，B、D选项可补偿的内容只包括工期和费用。E选项只能获得工期的补偿。故B、D、E三项应予排除。

4、关于承包人是否接受最终索赔处理的表述，正确的有( )。【多选题】

A.通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式

B.如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决

C.如果承包人不同意，就会导致合同争议

D.如达不成谅解，承包人只能通过诉讼解决

E.承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束

正确答案:A、B、C、E

答案解析:

5、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有( )。【不定项】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、B

答案解析:本题考核的是FIDIC《施工合同条件》下可以合理补偿承包人索赔的条款。其他承包商的干扰；公共当局引起的延误；异常不利的气候条件都只能提出工期补偿。