2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()【单选题】

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

正确答案:D

答案解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工,但在过程中受到了干扰,是工程师指令失误造成的,停工责任在发包人,因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿,合同工期相应顺延。

2、关于保证方式的说法,正确的有()【多选题】

A.保证方式有一般保证和连带责任保证

B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证

C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证

D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行

E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行

正确答案:A、C、E

答案解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

3、按照《建设工程施工合同(示范文本)》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()【多选题】

A.减少合同中的约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中的约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:A、E

答案解析:工程师指示的设计变更包括:①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;②增减合同中约定的工程量;③改变有关工程的施工时间和顺序;④其他有关工程变更需要的附加工作。

4、某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()【单选题】

A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延

正确答案:C

答案解析:开工前,合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

5、某工程,合同约定3月10日开工,当年11月10日竣工,3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场,书面向工程师提出延期10天开工的申请,工程师对此申请始终未作任何答复,承包人延至3月20日实际开工,关于承包人竣工责任的说法,正确的有()【多选题】

A.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工程11月10日竣工,可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工,承包人应承担拖期违约责任

正确答案:A、D

答案解析:承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。本题中因承包商自身原因导致工期延期,因此赶工费应自行承担,故选项A正确,但承包商在规定时间内向工程师提出了书面申请,工程师在申请后48小时未做答复,视为同意承包人的要求,工期顺延,故选项D正确。

6、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()【单选题】

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

正确答案:A

答案解析:合同法人应当具备以下条件:①依法成立;②有必要的财产或者经费;③有自己的名称、组织机构和场所;④能够独立承担民事责任。本题中投标书即为合同,投标人即为合同法律关系的主体--法人,该题四个选项中,只有选项A具备法人的资格。

7、《合同法》规定,合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()【多选题】

A.履行期限条款

B.结算条款

C.清理条款

D.质量条款

E.违约责任条款

正确答案:B、C

答案解析:合同解除后,合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。

8、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()【单选题】

A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

正确答案:B

答案解析:在合同履行过程中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得,B选项是正确的。

9、关于合同转让的说法,正确的是()【单选题】

A.债权人转让权利,不需经债务人同意

B.债权人转让权利,不需通知债务人

C.债务人转移义务,不需经债权人同意

D.债务人转移义务,新债务人不承担从债务

正确答案:A

答案解析:债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务人不发生效力。且转让权利的通知不得撤销,除经受让人同意。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意。因此债权人转让权利时仅需通知债务人,不需要经债务人同意。

10、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价,价格为4000元/吨,合同约定2011年3月1日提货,但施工企业逾期至2011年4月10日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()【单选题】

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

正确答案:C

答案解析:建设工程委托监理合同的专用条件第10条规定;本合同在实施过程中如与国家及本市颁布的新法规有抵触时,按国家当时颁布的新法规执行。本题中施工企业逾期至2011年4月10日提货,应按照当时的政府指导价格4500元/吨付款。