2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()【单选题】

A.A银行1000万元,B银行2000万元

B.A银行1800万元,B银行1200万元

C.A、B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元,B银行1000万元

正确答案:A

答案解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:
①抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿;
②抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题中该施工企业与B银行办理了抵押登记,按照规定清偿债务时,B银行应先于A银行受偿,因此先清偿B银行的2000万,剩余1000万用于清偿A银行。

2、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()【单选题】

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

正确答案:D

答案解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工,但在过程中受到了干扰,是工程师指令失误造成的,停工责任在发包人,因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿,合同工期相应顺延。

3、某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()【单选题】

A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延

正确答案:C

答案解析:开工前,合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

4、施工企业从银行贷款,可作为质押担保的有()【多选题】

A.汽车

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

正确答案:D、E

答案解析:可以质押的权利包括:
①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;
②依法可以转让的股份、股票;
③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;
④依法可以质押的其他权利。A项,汽车为抵押物,排除。

5、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效,则关于合同解决方式的说法,正确的是()【单选题】

A.合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后,应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

正确答案:B

答案解析:合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。

6、某工程项目施工过程中,因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度,对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划,并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中,由于分包人赶工措施的缺陷,导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

正确答案:C

答案解析:分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任,保障承包商免于承担由于分包商的违约行为,业主根据主合同要求承包商负责的损害赔偿或任何第三方的索赔。如果发生此类情况,承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额,且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。本题中由于分包人赶工措施的缺陷,导致出现严重的质量事故,因此损失应该由分包人承担。

7、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好,节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。【单选题】

A.20

B.17

C.16

D.13

正确答案:D

答案解析:工程师在接到正式索赔报告以后,认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析,工程师剔除了7万元不合理款项,则实际赔偿为20-7=13(万元)。

8、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由()提供。【单选题】

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案:A

答案解析:由于设计人完成设计工作的主要地点不是施工现场,因此,发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供的方便条件可能涉及工作、生活、交通等方面的便利条件,以及必要的劳动保护装备。

9、关于监理合同性质和特点的说法,正确的是()【多选题】

A.监理合同是委托合同的一种

B.监理合同是建设工程合同的一种

C.监理合同的标的是服务

D.监理合同的标的是工程

E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

正确答案:A、C、E

答案解析:监理合同是委托合同的一种,除具有委托合同的共同特点外,还具有以下特点:
①监理合同的当事人双方应当是具有民事权力能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织,个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人;
②监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规;
③委托监理合同的标的是服务。

10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列工作中,属于竣工验收必须满足的条件有()【多选题】

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

正确答案:A、C、D、E

答案解析:竣工验收需要满足的条件包括:
①完成工程设计和合同约定的各项内容;
②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告;
③对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告;
④勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;
⑤有完整的技术档案和施工管理资料;
⑥有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;
⑦有施工单位签署的工程质量保修书;
⑧有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;
⑨建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。