2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在于 ()。【多选题】

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

正确答案:A、B、D

答案解析:由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。

2、按照FIDIC的《施工合同条件》规定,属于业主承担责任的风险有 ()。【多选题】

A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

C.因承包商施工原因造成的爆炸

D.汇率变化

E.法律变化

正确答案:D、E

答案解析:业主应承担的其他不能合理预见的风险可能包括:①外币支付部分由于汇率变化的影响;②法令、政策变化对工程成本的影响。所以选项D、E正确,而A、B、C属于承包商或分包商的原因造成的,不属于业主应承担的风险。

3、甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。【单选题】

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:C

答案解析:属于无处分权人处分他人财产订立的合同,是效力待定合同的一种。因题中没有指明甲是否进行了追认,或者是否再订立合同使乙取得机械的处分权,因此无法判定合同是否有效。

4、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。【单选题】

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:D

答案解析:建设工程合同纠纷一般适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。

5、监理合同的有效期是指()。【单选题】

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案:B

答案解析:尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明了“本合同自×年×月×日开始实施,至×年×月×日完成”,但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间,并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期,不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后(合同签订日),工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止。

6、施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。【单选题】

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:C

答案解析:施工合同范本通用条款规定,合同约定工期内发生的不可抗力,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;④停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;⑤工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑥延误的工期相应顺延。

7、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同,合同约定的违约金为货款总值的10%,同时甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。【单选题】

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:B

答案解析:定金和违约金不能同时也不能合并使用。约定的违约金为20万元×10%=2万元,如果采用定金,由于乙公司违约应双倍返还定金,所以应返还1万元。由于损失是2万元,定金不足以偿付,甲方必定会选择违约金条款。所以要求先退还定金(因不采用定金条款,故不能要求双倍退还,但必须返还),再支付2万元违约金,共2.5万元。

8、某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有 ()。【多选题】

A.计量98吨,则应补交2吨

B.计量98吨,则应补交1.5吨

C.计量99.8吨,则不再补交

D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

E.计量102吨,则退还2吨

正确答案:A、C、E

答案解析:有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限,如果合同约定供应的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限,以免交接验收时发生合同争议。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,不按多交或少交对待,双方互不退补。超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。如果超过合理范围,则按实际交货数量计算。在计算多交或少交数量时,应按订购数量与实际交货数量比较,均不再考虑合理磅差和尾差因素。

9、根据《合同法》的规定,合同当事人承担违约责任的原则包括 ()。【多选题】

A.严格责任原则

B.惩罚性原则

C.过错推定原则

D.公平责任原则

E.补偿性原则

正确答案:A、B、E

答案解析:《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围,《合同法》规定,赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益。但是,违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如:合同约定了违约金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。按照《合同法》规定,承担违约责任的条件采用严格责任原则,只要当事人有违约行为,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任。

10、某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是 ()。【单选题】

A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

正确答案:B

答案解析:无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。