2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工程项目施工过程中,承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷,经工程师验收认可后,书面提出复工要求,工程师收到复工要求后超过48/小时未予答复。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,此时承包人应()【单选题】

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

正确答案:C

答案解析:根据暂停施工的管理程序,承包人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。

2、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列工作,属于发包人义务的有()【多选题】

A.办理施工许可

B.办理施工临时用地手续

C.施工用电接入现场

D.做好施工现场邻近建筑物的保护措施

E.提供施工现场的安全防护设施

正确答案:A、B、C

答案解析:发包人的义务包括:①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题;②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要;③开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要;④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确;⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外);⑥确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验;⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护措施,并承担有关费用;⑨发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

3、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()【多选题】

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

正确答案:B、C、D、E

答案解析:在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。第一部分为订立合同时已形成的文件,其中包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。第二部分为合同履行过程中形成的文件。

4、根据FIDIC《施工合同条件》,履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()【单选题】

A.从签订合同日起,至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起,至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起,至颁发履约证书日止

正确答案:D

答案解析:履约保函的保证期限为从工程开工之日起,至颁发履约证书日止。

5、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()【单选题】

A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出

正确答案:B

答案解析:在合同履行过程中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得,B选项是正确的。

6、某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好,节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。【单选题】

A.20

B.17

C.16

D.13

正确答案:D

答案解析:工程师在接到正式索赔报告以后,认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工,增加了施工成本20万元,属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析,工程师剔除了7万元不合理款项,则实际赔偿为20-7=13(万元)。

7、关于合同转让的说法,正确的是()【单选题】

A.债权人转让权利,不需经债务人同意

B.债权人转让权利,不需通知债务人

C.债务人转移义务,不需经债权人同意

D.债务人转移义务,新债务人不承担从债务

正确答案:A

答案解析:债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务人不发生效力。且转让权利的通知不得撤销,除经受让人同意。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意。因此债权人转让权利时仅需通知债务人,不需要经债务人同意。

8、某材料采购合同履行过程中,供贷方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()【多选题】

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

正确答案:D、E

答案解析:属于约定由采购方自提货物的合同,采购方接到对方的提前提货通知后,可以根据实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。

9、某施工项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的竣工日应确认为()【单选题】

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日

正确答案:B

答案解析:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

10、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】

A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:C

答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。