2025年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】

A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动

B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定

C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款

E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释

正确答案:A、B、E

答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务,订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款,发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应采用对起草方不利的解释。

2、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

正确答案:A

答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

3、依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()【多选题】

A.无偿转让财产

B.怠于行使到期债权

C.放弃到期债权

D.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产

E.未按约定提供担保

正确答案:A、C、D

答案解析:撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的,并且受让人知道该情形的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

4、依据FIDIC《施工合同条件》,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外部条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、C

答案解析:可以补偿利润的项目:延误发放图纸;延误移交施工现场;承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误;非承包人原因检验导致施工的延误;业主提前占用工程;对竣工检验的干扰。

5、按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为()【单选题】

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

正确答案:C

答案解析:合同有效期自合同签字之日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

6、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

7、依据FIDIC《施工合同条件》,下列有关争端裁决委员会的说法中,正确的有()【多选题】

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

正确答案:A、B

答案解析:争端裁决委员会的组成:由业主与承包商通过协商组成,一般为3名,合同每一方提名1位成员,由对方批准,双方应与这两名成员共同商定第三位成员,第三人作为主席。争端裁决委员会的报酬:分为月聘请费和日酬金;由业主和承包商平均负担;现场考察和处理合同争议按日计酬金,相当于咨询费。

8、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失,应由承包人承担的有()【多选题】

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间,承包人留在现场保卫人员的费用

正确答案:B、D

答案解析:发生不可抗力的赔偿见下表。

9、依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()【单选题】

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意,但应提供担保

C.无须征得对方同意,但要通知对方

D.无须征得对方同意,也无须通知对方

正确答案:C

答案解析:债权转让,无须征得对方同意,但要通知对方;债务转让,必须征得债权人同意。

10、施工合同履行中,承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用,工程师后来发现材料不符合设计要求,则()【多选题】

A.承包人负责拆除

B.承包人承担因此发生的费用

C.发包人承担因此发生的费用

D.延误的工期不予顺延

E.已完成的工程应予计量支付

正确答案:A、B、D

答案解析:谁提供材料谁负责质量问题;无论材料由谁提供,具体的检验工作均由承包人完成,检验费用由提供材料方承担;无论材料由谁提供,保管均由承包人保管,保管费由材料提供方承担;多次检验均不能免除材料提供者的责任;谁的错误就由谁来承担费用;发包人的原因可以顺延工期,承包人的原因不能顺延工期。