2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是()。【单选题】

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程预付款的用途。施工合同的支付程序中是否有预付款,取决于工程的性质、承包工程量的大小及发包人在招标文件中的规定。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。

2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。【多选题】

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是建设工程委托监理合同中委托人对监理人履行合同的监督权。委托人对监理人履行合同的监督权利体现在以下3个方面:(1)对监理合同转让和分包的监督,监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得委托人的认可;(2)对监理人员的控制监督,当监理人调换总监理工程师时,须经委托人同意;(3)对合同履行的监督权,监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告,委托人也可以随时要求其对重大问题提交专项报告,这些内容应在专用条款中明确约定。委托人按照合同约定检查监理工作的执行情况,如果发现监理人员不按监理合同履行职责或与承包方串通,给委托人或工程造成损失,有权要求监理人更换监理人员,直至终止合同,并承担相应赔偿责任。

3、根据《担保法》规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是()。【单选题】

A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产

C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人

D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是抵押与质押的区别。质押,是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。

4、根据《招标投标法》的规定,下列各类项目中,必须进行招标的有()。【多选题】

A.大型基础设施建设项目

B.涉及国家安全的保密工程项目

C.国家融资的工程项目

D.世界银行贷款项目

E.采用特定专有技术施工的项目

正确答案:A、C、D

答案解析:本题涉及的考点是必须招标的范围。《招标投标法》要求,属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括:(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)国家投资、融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。B、E属于可以不进行招标,采用直接委托的方式发包的建设任务。

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

6、工程材料采购合同履行过程中,对交付货物的质量检验方法包括()。【多选题】

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法

正确答案:B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是材料采购合同履行过程中,交付货物的质量检验方法。交付货物的质量验收的方法可以采用:(1)经验鉴别法;(2)物理试验法;(3)化学实验法。

7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。【单选题】

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中,监理人终止合同的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金,或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上,监理人可按照终止合同规定程序,单方面提出终止合同,以保护自己的合法权益。

8、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。【多选题】

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

9、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。【单选题】

A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时补偿金额的计算。对于这种情况,要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法,通常为:补偿金额=设施在工程上使用的时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费。

10、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有()。【多选题】

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议解决方式的法律效力。合同争议也称合同纠纷,是指合同当事人对合同规定的权利和义务产生了不同的理解。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,以上所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解,这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。