2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是（）。【单选题】

A.《建筑法》规定建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

C.意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止

正确答案:D

答案解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。（选项D表述不正确）

2、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（　　）。【单选题】

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:B

答案解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。故，本题选B

3、合同履行中，债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向( )承担违约责任。【单选题】

A.合同当事人的债权人

B.第三人

C.第三人或合同当事人的债权人

D.第三人和合同当事人的债权人

正确答案:A

答案解析:

4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是( )。【不定项】

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题考核的是解决合同争议的方式。依据FIDIC《施工合同条件》，合同双方发生争议后可通过以下方式解决：(1)提交工程师决定；(2)提交争端裁决委员会决定；(3)双方协商；(4)仲裁。如果双方按照前三种方式均未能通过协商解决争议，则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。

5、FIDIC施工分包合同规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。【单选题】

A.分包商受到损害

B.承包商的违约责任

C.由于业主的原因

D.从业主处获得批准的索赔款

正确答案:D

答案解析:分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。承包商应定期将该阶段为此项索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。这类事件可能是：(1)应由业主承担风险的事件，如施工中遇到了不利的外界障碍、施工图纸有错误等；(2)业主的违约行为，如拖延支付工程款等；(3)工程师的失职行为，如发布错误的指令、协调管理不力导致对分包工程施工的于扰等；(4)执行工程师指令后对补偿不满意，如对变更工程的估价认为过少等。当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的行为属于代为索赔。若承包商就同一事件也受到了损害，分包商的索赔就作为承包商索赔要求的一部分。索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期上去，得到支付的索赔款按照公平合理的原则转交给分包商。承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则：一是从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件；二是分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。

6、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有( )。【不定项】

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考核的是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

7、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部退还给承包商。【不定项】

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

正确答案:B

答案解析:本题考核的是保留金的返还。保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。

8、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。【单选题】

A.违约金

B.继续履行

C.赔偿损失

D.赔偿价差损失

正确答案:A

答案解析:

9、按照监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。【不定项】

A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B.发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，合同终止

C.发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 d内没有答复，合同终止

D.发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 d内没有答复，合同终止

正确答案:D

答案解析:本题考核的是合同的终止。当监理人暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14 d内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42 d内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

10、关于合同鉴证作用的表述，不正确的是( )。【单选题】

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同

B.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

C.经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可以直接作为认定事实的根据，提高工作效率

D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率

正确答案:C

答案解析: