2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有()。【多选题】

A.工程设计的建议权

B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C.施工承包单位的选定权

D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是建设工程委托监理合同中监理人可以行使的权利。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括:
(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;
(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;
(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;
(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;
(5)审核承包人索赔的权利。

2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有()。【多选题】

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函

E.规范和规程

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是建设工程监理委托合同的组成。对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同协议外,还包括以下文件:
(1)监理委托函或中标函;
(2)建设工程委托监理合同标准条件;
(3)建设工程委托监理合同专用条件;
(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

3、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。【单选题】

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是不安抗辩权的行使。不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:
(1)经营状况严重恶化;
(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;
(3)丧失商业信誉;
(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

4、当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是()。【单选题】

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是要约。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立的主要内容,也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即是要约邀请。A、C和D都为要约邀请,故选B。

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。【单选题】

A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是工程师对承包商索赔处理的内容。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:
(1)延误发放图纸;
(2)延误移交施工现场;
(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;
(4)不可预见的外界条件;
(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;
(6)非承包商原因检验导致施工的延误;
(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;
(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;
(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;
(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;
(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;
(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;
(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;
(14)后续法规调整引起的延误;
(15)发生不可抗力事件的影响。

6、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列监理工作中,属于附加监理工作的有()。【多选题】

A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是建设工程监理合同履行中的附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括:
(1)由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间;
(2)增加监理工作的范围和内容等,如由于委托人或承包人的原因,承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间,又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。

7、根据FIDIC《施工合同条件》规定,对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的,工程师可以采取的处理方法有()。【多选题】

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书,折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时,工程师应有权选择以下任何一种处理方法。
(1)指示再进行一次重复的竣工检验。
(2)如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段(视情况而定),在此情况下,业主有权获得承包商的赔偿,包括:
①业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用及融资费用;
②拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。
(3)颁发一份接收证书(如果业主同意的话),折价接收该部分工程,合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给业主造成的减少的价值数额予以扣减。

8、建筑材料采购合同履行中,采购方变更到货地点,未在合同规定的时限内及时通知供货商,导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。【单选题】

A.由供货商承担供货的全部费用

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是材料采购合同的变更。如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前40 d通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。迟于上述规定期限,双方应当立即协商处理。如果已不可能变更或变更后会发生额外费用支出,其后果均应由采购方负责。

9、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有()。【多选题】

A.缔约一方有受损害的事实

B.缔约过失责任方有过错

C.缔约方违反要约约定

D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.合同尚未成立

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是缔约过失责任的构成要件。缔约过失责任,是指在合同缔结过程中,当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销,应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。缔约过失责任的构成要件为:
(1)缔约一方受有损失;
(2)缔约当事人有过错;
(3)合同尚未成立;
(4)缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。

10、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是()。【单选题】

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是解决合同争议的方式。依据FIDIC《施工合同条件》,合同双方发生争议后可通过以下方式解决:
(1)提交工程师决定;
(2)提交争端裁决委员会决定;
(3)双方协商;
(4)仲裁。如果双方按照前三种方式均未能通过协商解决争议,则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。