2019年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在工程总承包合同履行过程中，承包人接到发包人的变更通知后，如承包人接受此项变更，则建议报告中包括的内容有( )。【多选题】

A.变更对生产性能的影响

B.支持此项变更的理由

C.实施此项变更的合理利润

D.变更对工程安全稳定性的影响

E.实施此项变更的材料资源消耗

正确答案:B、C、E

答案解析:如承包人接受此项变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。

1、以下有关提前竣工的说法正确的是（ ）。【多选题】

A.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%

B.如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度的乘积计算的提前竣工奖励

C.双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额

D.发包人要求合同工程提前竣工，发包人无须征得承包人同意

E.发包人要求合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的赶工费

正确答案:A、B、C、E

答案解析:发包人要求合同工程提前竣工，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的赶工费。

1、若在某工程施工过程中发生以下事件：5月1日~5月15日因发包人原因而延误，5月5日~5月25日因客观原因而延误，5月13日～5月22日因承包人原因而延误，则在5月13日~5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是（ ）。【单选题】

A.工期补偿

B.费用补偿

C.工期+费用补偿

D.没有补偿

正确答案:C

答案解析:5月13日~5月15日期间，发包人原因事件尚未结束，为初始延误者。因此在此期间内可以获得工期+费用补偿。

1、根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（ ）。【单选题】

A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整

B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价

C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款

D.承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款

正确答案:B

答案解析:因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括： （1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。 （2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。 （3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。（4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。

1、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。【多选题】

A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据

B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对

C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准

D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算

E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解

正确答案:A、D、E

答案解析:发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核，承包人应在规定期限内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，发承包双方应在规定期限内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，对于无异议部分办理不完全竣工结算；有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。
承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程结算的依据，未经对方同意，另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。发包方应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款。