2020年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000立方米，合同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了102 00立方米，则施工方可提出的工期索赔为（ ）天。 （结果四舍五入取整）【单选题】

A.1

B.4

C.17

D.14

正确答案:D

答案解析:解题步骤如下：不索赔的土方工程量为8000×1.2=9600立方米
工期索赔量为[（8000+10200-9600）/9600] ×16=14
这道题有两个陷阱。第一，土方量增加了10200立方米，而不是增加到10200立方米，考生一定要谨慎审题；第二，在计算工期索赔量时，是（8000 +10200 - 9600）/9600而不是10200/9600× 16，也不是10200/8000×16。如果这两个问题都忽视了，就会得到其他的错误答案。

2、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，施工合同无效的情况包括( )。【多选题】

A.承包人非法转包行为

B.建设工程经竣工验收不合格

C.承包人违法分包行为

D.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订合同的行为

E.发包人要求承包人垫资施工

正确答案:A、C、D

答案解析:承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

3、根据FIDIC施工合同条件的规定，预付款开始扣减的时点表述正确的是( )。【单选题】

A.期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%时

B.期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10%时

C.期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%时

D.期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10%时

正确答案:A

答案解析:预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还。如果在投标函附录中没有注明预付款扣减的百分比，则按照当期中支付证书的累计总额（不包括预付款及保留金的扣减与偿还）超过中标合同价（减去暂定金额）的10%时开始扣减。

4、下列关于工程合同价款纠纷处理的原则的说法,正确的是( )。【单选题】

A.修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,酌情予以支持

B.建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持

C.当事人约定的垫资利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持

D.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人可以另行约定

正确答案:B

答案解析:

A项,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持;

C项,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外;

D项,因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

5、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停，以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。【单选题】

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天

正确答案:D

答案解析:判断非关键路线的延误是否是导致关键线路的变化，主要考虑非关键工作的总时差。故施工暂停事件和工期补偿之间的关系必然是：工期补偿天数= max（0，施工暂停天数-4），答案只能是D。