2025年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、建设项目总报价的公式为( )。【单选题】

A.建设项目总报价=∑单位工程报价

B.建设项目总报价=∑各措施项目费用

C.建设项目总报价=∑分部分项工程费

D.建设项目总报价=∑单项工程报价

正确答案:D

答案解析:工程量清单计价的基本原理可以描述为：按照工程量清单计价规范规定，在各相应专业工程计量规范规定的工程量清单项目设置和工程量计算规则基础上，针对具体工程的施工图纸和施工组织设计计算出各个清单项目的工程量，根据规定的方法计算出综合单价，并汇总各清单合价得出工程总价。(1)部分项综合单价=∑(分部分项工程量x相应分部分项综合单价)；(2) 措施项目费=∑各措施项目费；(3) 其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费 ；(4)单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；(5) 单项工程报价=∑单位工程报价；(6) 建设项目总报价=∑单项工程报价 。

2、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（ ）。【单选题】

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

正确答案:D

答案解析:在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：（1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；（3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

3、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（ ）。【单选题】

A.分部分项工程费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费

正确答案:B

答案解析:措施项目费中包括二次搬运费，是指由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能达到堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。

4、在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是（ ）。【单选题】

A.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7日内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书

B.发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款

C.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息

D.发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

正确答案:D

答案解析:承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后56天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

5、对于发包人发布的工程量清单表中的项目，投标人在(    )中考虑其风险费用。【单选题】

A.其他项目清单计价表

B.分部分项工程量清单计价表

C.零星工作费用

D.措施项目清单计价表

正确答案:B

答案解析:确定分部分项工程综合单价时的注意事项如下：（1）以项目特征描述为依据。项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。在招标投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价；（2）材料、工程设备暂估价的处理。招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，应按其暂估的单价计入分部分项工程量清单项目的综合单价中；（3）考虑合理的风险。招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。

6、某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工40工日，自有施工机械窝工2个台班，同时增加配合用工20工日，机械3个台班，合同约定人工单价为30形工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/日，机械台班折旧费为150元/台班，含税的综合费率为17％。承包商可得该项索赔为( )元。【单选题】

A.2460.0

B.2592.6

C.2745.6

D.2878.2

正确答案:C

答案解析:索赔额=(30×20+360×3)×(1+17％)+12×40+150×2=2745.6(元)。

7、在居住小区的设计中，节约使用土地的主要措施有( )。【多选题】

A.合理布置道路

B.适当增加房屋长度

C.提高住宅层数

D.压缩建筑的间距

E.减少公共建筑的层数

正确答案:A、B、C、D

答案解析:

8、已知某建设项目报告期建筑安装工程费为1000万元，其中人工费150万元，材料费400万元，施工机具使用费200万元，管理费100万元，若上述四项费用的个体指数分别为105%、108%、110%和102%，则该建设项目建筑安装工程造价指数为( )。【单选题】

A.126.09

B.106.15

C.106.03

D.91.15

正确答案:C

答案解析:建筑安装工程造价指数=1000/[（150/105%+400/108%+200/110%+100/102%）+150]=106.03%注：此题容易忽略利润、规费和税金，三者之和=1000-150-400-200-100=150万元。

9、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。【单选题】

A.基本工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

正确答案:D

答案解析:特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

10、工人工作时间消耗的分类中，必需消耗的工作时间包括( )。【多选题】

A.有效工作时间

B.基本工作时间

C.休息时间

D.准备与结束工作时间

E.不可避免中断时间的消耗

正确答案:A、C、E

答案解析:必需消耗的工作时间是工人在正常施工条件下，为完成一定合格产品（工作任务）所消耗掉时间，是制定定额的主要依据，包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗。