2024年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、由于不可抗力事件造成的损失中，工程所需清理、修复费用由( )承担。【单选题】

A.承包人

B.发包人

C.发包人与承包人共同

D.责任人

正确答案:B

答案解析:因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2、在出现“共同延误”的情况下,承担拖期责任的是( )。【单选题】

A.造成拖期最长者

B.最先发生者

C.最后发生者

D.按造成拖期的长短,在各共同延误者之间分担

正确答案:B

答案解析:“共同延误”应依据以下原则具体分析:①确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。④如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。

3、由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（ ）。【单选题】

A.计划进度日期的价格指数

B.实际进度日期的价格指数

C.A和B中较低者

D.A和B中较高者

正确答案:D

答案解析:由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。

4、在合同价款纠纷的各解决途径中，其结果对承发包双方都有约束力的方式为( )。【多选题】

A.管理机构的解释或认定

B.协商达成一致

C.仲裁

D.约定争议条件人进行调解

E.诉讼

正确答案:B、C、E

答案解析:建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼。其中对发承包双方均有约束力的是调解、仲裁或诉讼。

5、某建设项目发包人与承包人签订了施工承包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期500天，合同履行过程中由于各种原因发生了30天的工期延误，具体事件为：自2014年5月1日起由于不可抗力影响工期10天，自2014年5月6日起由于承包人设备损坏影响工期20天，自2014年5月21日起由于发包人迟延提供图纸影响工期10天，则该建设项目承包人可索赔的保函手续费为( )万元。【单选题】

A.0.8

B.0.6

C.0.4

D.0.2

正确答案:C

答案解析:首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的：（1）不可抗力事件延误工期10天，可索赔，索赔时限为5月1日~5月11日；（2）5月6日由于承包人设备损坏影响工期20天，不可索赔，此时限为5月6日~5月26日；（3）发包人迟延提供图纸影响工期10天，可索赔，索赔时限为5月21日~5月31日。综上，索赔时限为5月1日~5月5日以及5月27日~5月31日，共10天。原工期500天保函手续费为20万元，因此延长5天工期增加的保函手续费为20÷500×10=0.4（万元）。